首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设项目施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,双方约定3月1日正式开工,2月1日签订。 合同中作如下规定。 1.预付款为合同总价的30%,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣,每月以抵充工程款
某建设项目施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,双方约定3月1日正式开工,2月1日签订。 合同中作如下规定。 1.预付款为合同总价的30%,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣,每月以抵充工程款
admin
2009-05-04
101
问题
某建设项目施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,双方约定3月1日正式开工,2月1日签订。
合同中作如下规定。
1.预付款为合同总价的30%,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣,每月以抵充工程款方式陆续收回(主要材料及设备比重为60%)。
2.质量保修金为合同总价的3%,从每月承包商取得工程款中按3%比例扣留。保修金期满后,剩余部分退还承包商。
3.当月承包商实际完成工程量小于计划工程量10%以上,则当月实际工程款的5%扣留不予支付,待竣工清算时还回工程款,计算规则不变。
4.当月承包商实际完成工程量超出计划工程量10%以上,超出部分按原约定价格的90%计算。
5.每月实际完成工程款小于900万时,业主方不予支付,转至累计数超出时支付。
6.当物价指数超出2月份物价指数5%以上时,当月应结工程款应采用动态调值公式。
P=P0×(0.25+0.15A/A0+0.60B/B0),式中P0为按2月份物价水平测定的当月实际工程款,0.15为人工费在合同总价中所占比重,0.60为材料费在合同总价中所占比重。人工费材料费上涨均超过5%时调值。
7.工期延误1天或提前1天应支付赶工费或误工费1万元。
施工过程中如出现以下事件(下列事件发生部位均为关键工序)(见表2-11)。
事件1:预付款延期支付1个月(银行贷款利率为年12%)。
事件2: 4月份施工单位采取防雨措施,增加费用3万元。月中施工机械故障延误工期1天,费用损失1万元。
事件3:5月份外部供水管道断裂,停水2天,施工停业,造成损失3万元。
事件4:6月份施工单位为赶在雨季到来之前完工,采取措施加快进度,增加赶工措施费6万元。
事件5:3月~4月每月施工方均使用甲方提供的特殊材料20万元。
事件6:7月份业主方提出施工中必须采用乙方的特殊专利技术施工,以保证工程质量,发生费用10万元。
问题:
按月份写出各月的实际结算过程。
选项
答案
预付款=合同总价×比例=(6000×30%)万元=1800万元 起扣点=合同总价-[*]=(6000-1800/0.6)=3000万元 即累计工程款超过3000万元时起扣,由于3、4、5三个月累计工程款达到3400万元,故从 5月份起扣,见表2-24。 [*] 各事件分析: 事件1:工程预付款延付属甲方责任,应向乙方支付延付利息。 事件2:4月份施工机械故障属乙方责任,防雨措施费属乙方可预见事件。 事件3:5月份外部供水停水属甲方责任,应予索赔。 事件4:6月份增加赶工措施费为乙方施工组织设计中应预见的费用,不能索赔。 事件5:应从工程款中扣回。 事件6:甲方责任,给予补偿。 各月份结算情况如下: 3月份应签证工程款=[1000×(1-3%)+1800×(12%/12)-20]万元=968万元 4月份应签证工程款=[800×(1-3%-5%)-20]=716万元 按照合同规定(716万元<900万元),该月工程款转为5月份支付。 5月份扣预付款值=[(3400-3000)×60%]=240万元 工程款计价调整=1200×(1+10%)+(1600-1200×1.1)×0.9 =(1320+280×0.9)=1572万元 停水事件造成延误工期2天,每天补偿1万元,其他损失补偿3万元 应签证工程款=[716+(1572+5)×(1-3%)-240]=2005.69万元 6月份人工费、材料费指数分别增加3%、4%,不是5%,不予调值。 扣除预付款=(1200×60%)=720万元 应签证工程款=[1200×(1-3%)-720]=440万元 因少于900万元当月不予支付。 7月份扣除预付款=(900×60%)=540万元 应签证工程款={[900×(0.25+0.15×1.15+0.60×1.3)]×(1-3%)+10-540+440} =786.71万元 因少于900万元不予支付。 8月份扣除预付款=(580×60%)=348万元 应签证工程款={[580×(0.25+0.15×1.2+0.60×1.3)]×(1-3%)+786.71-348+800×5%}=1159.456万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0B75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
从国际工程市场的发展情况看,工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司()。
总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后,经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按《建设工程质量管理条例》要求,A企业应确定甲工程项目的()。
施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。某施工合同于2003年6月5日生效,该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效,被保险工人于2003年
《建设工程监理规范》规定,总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议,解决施工过程中的各种专项问题。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》规定,供气、供热等市政工程等大中型公用事业工程,其总投资额在()万元以上的工程项目必须实行监理。
依据《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的()应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
总监理工程师应当根据()原理,使项目监理机构做到一体化运行,提高监理工作的水平及其效果。
根据规定,()不需要建设单位长期保存。
归档文件立卷原则是()。
“若在施工过程中对质量进行事中控制,发现质量问题及时返工,可能影响工程局部进度,但却能起到保证进度的作用”,这表明在进度目标和质量目标之间存在()。
随机试题
在报火警时,报警人员在说明建筑物信息和火灾信息之后,应当等待接警人员的提问,并简要、准确地回答问题,最后要讲清楚报警人的信息,以便于联系,其中不包含的是()。
简述狭义的知识产权的范围。
男,35岁,会阴部骑跨伤,受伤后尿道外口滴血,伴尿时疼痛加重,会阴部和阴囊处轻度肿胀,瘀斑。该患者泌尿系损伤的部位是
区工商管理局对启明化工厂作出停产停业的行政处罚决定,并立即执行,启明化工厂向市工商管理局申请复议被维持后,遂向法院提起诉讼。第一审法院判决维持处罚决定,启明化工厂又提出了上诉。在第二审中请到著名律师,又提出行政赔偿请求,第二审人民法院经审理认定区工商管理局
压力机的主要技术参数有哪些?
下列四种投资工具中,风险最低的是()。
通过从外部招募优秀的技术人才和管理专家,可以产生()。
由你组织超市代表们到种植基地参观调研.如何做前期准备工作?
设随机变量X与Y相互独立,下表列出了二维随机变量(X,Y)联合分布率及关于X和关于Y的边缘分布率中的部分数值,试将其余数值填入表中的空白处。
A、Helentherhisextrapen.B、Heofferedherapencil.C、Hewasafraidoflosinghispen.D、Hesaidhedidn’thaveanyextrain
最新回复
(
0
)