首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某路桥工程有限公司通过投标竞争中标了某公路工程施工项目,于2019年3月10日与该项目的发包人签订工程施工承包合同。合同中有关工程价款及其支付的条款约定如下: (1)合同总价为9000万元。 (2)开工预付款为合同总价的10%,于3月20日
某路桥工程有限公司通过投标竞争中标了某公路工程施工项目,于2019年3月10日与该项目的发包人签订工程施工承包合同。合同中有关工程价款及其支付的条款约定如下: (1)合同总价为9000万元。 (2)开工预付款为合同总价的10%,于3月20日
admin
2022-01-24
20
问题
某路桥工程有限公司通过投标竞争中标了某公路工程施工项目,于2019年3月10日与该项目的发包人签订工程施工承包合同。合同中有关工程价款及其支付的条款约定如下:
(1)合同总价为9000万元。
(2)开工预付款为合同总价的10%,于3月20日前拨付给承包人。
(3)工程进度款由承包人逐月(每月25日)申报,经审核后于当月30日前支付。
(4)开工预付款在工程计量款累计金额达到合同总额的30%之后,每完成合同总价的1%,扣回开工预付款的2%,全部金额在工程计量款累计金额达到合同总价的80%时扣完。
(5)工程交工后42天内,承包人提交交工付款申请单,经监理人审核后报业主,业主在14天内支付除工程质量保证金以外的工程价款,工程质量保证金为合同总价的3%,缺陷责任期(2年)终止证书签发后28天内全部结清。
合同中有关工程工期的规定为:4月1日开工,9月20日交工;工程款逾期支付,按每日0.8%的利率计息;逾期交工,按每日10000元罚款。根据经监理机构批准的施工进度计划,各月计划完成产值见表4—5。
[*]28
工程施工一直按进度计划进行,直到8月16日,因施工设备出现故障,停工2天,造成窝工50工日(每工日工资100元),8月实际产值比原计划少60万元。工程施工至9月6日,因业主提供的某种材料质量不合格导致其中一个处于关键线路上的分项工程质量不合格,业主决定更换材料,将该项工程拆除重建。重建导致承包人增加拆除用工60工日(每工日工资100元),机械闲置3个台班(每台班按400元计),材料费损失5万元,其他费用损失1万元,重新修建费10万元。因拆除、重修使工期延长5天,工程最终于9月29日交工。
问题:
承包人分别于8月20日提出延长工期2天,费用索赔额5000元,于9月28日提出延长工期6天,费用索赔额178000元。请问该两项索赔能否成立?应批准延长工期为几天?索赔费为多少元?并说明理由。
选项
答案
8月20日提出索赔不予批准。理由是承包人施工设备故障应由承包人承担责任,承包不能索赔工期和费用。 9月28日提出的索赔应予批准。因业主提供的某种材料质量不合格属于业主责任,由其引起的损失的索赔业主应予批准。应批准延长工期为5天。 费用索赔额:60×100+3×4000+50000+10000+100000=178000(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3Lq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
委托监理合同的通用条件是()。
雇主应当于()规定的时间内,给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
勘察设计招标中,对投标人的资格审查包括()。
承包商应在收到中标函28天内向雇主提交(),并向工程师送一份副本。
按照新黄皮书的规定,对全部工程或部分工程的缺陷责任期已终止的确认是通过工程师颁发()的形式来完成。
()是指在中标函中所认可的工程施工、竣工和修补任何缺陷所需要的费用。
承包商应于()前,将其任命的承包商代表的姓名以及详细资料提交工程师,以取得工程师的同意。
黄皮书通用条件规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,为了解释的目的,下列选项中顺序排列正确的为()。
合同转让的条件是()。
随机试题
下列属于中国古代官学的有()。
名流公众
根据领导生命周期理论,当下属不愿意也不能承担工作责任时,应采取的领导方式是()
Andsomeonewithahistoryofdoingmoreratherthanlesswillgointooldagemorecognitivelysoundthansomeonewhohadnota
肺胀的辨证要点是
小儿昏睡露睛的病因是
仲裁协议所采取的行式是()。
知己知彼,才能百战不殆。这句话同样适用于人际交往之中。一个人只有先了解了自己,才能了解别人;任何人也只信赖充分了解他的人,包括他自己。试想,如果一个人根本不了解你,他如何值得你信赖呢?由此可以推出()。
设随机变量X~t(n)(n>1),Y=1/X2,则_________.
Sunspotsactlikeplanet-sizedhurricanesthatsuckinasmuchmaterialastheyspewout,temporarilyoverridingthelawsofmag
最新回复
(
0
)