【背景资料】　某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：　(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，

admin2022-01-05 45

问题【背景资料】
　某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
　(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15％以上的部分所造成的延期由发包人承担责任。
　(2)工期提前的奖励标准为10000元／天，逾期完工违约金为10000元／天。
　经监理单位批准的施工进度计划如下图3-1所示(假定各项工作均衡施工)。
　

　在施工过程中发生了如下事件。
　事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
　事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。
　事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
　事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120％，导致G工作48天完成。
　事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
分别分析事件1、事件2、事件3、事件4对工期的影响。

选项

答案事件1：A工作为非关键工作，延误的时间未超过原有总时差，对工期没有影响。事件2：C为关键工作，影响工期5天。事件3：D为关键工作，影响工期为6天。事件4：G为非关键工作，原有总时差5天，影响工期3天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6Dzu777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类

水利水电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

一级建造师

根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号)，水利工程建设监理单位资质分为()专业。

关于水利工程建设项目工程质量检验制度，下列说法正确的是()。

根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，诉讼及仲裁情况表的年限要求为()年。

水利建设市场主体信用等级评分为85的属于()。

已知甲、乙、丙三家单位资质等级分别为水利水电施工总承包一级、水利水电施工总承包二级、水利水电施工总承包三级，若甲、乙、丙三家单位组成联合体参加投标，则该联合体的资质等级为()。

按照结构布置的不同，启闭机主要分为()两大类。

确保安全生产的四项措施是指()。

水工建筑物地基可分为软基和()。

后评价阶段对项目投入生产(运行)后各方面的影响进行的评价称为()。

某水电枢纽工程中的对外交通道路工程，在其投入运行前需进行单项工程竣工验收，其验收应由()组织进行。

兰陵笑笑生所作的《________》是中国第一部文人独创的长篇小说，又是第一部以家庭生活为题材的长篇小说。

出血坏死型胰腺炎的早期治疗药物可使用：()

对鉴别上下尿路感染最有意义的是

一家公司采用分步法计算产品成本，在产品完工60％时对其产品进行质检。如果公司期末的在产品存货完工率为80％，则该公司将会如何计算和处理其正常和非正常损失?

当事人双方达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在特定的期间内提交仲裁协议的，人民法院应该驳回起诉，否则视为放弃仲裁协议，人民法院应该继续审理，该提交的期间为()。

美国建国后第一个获得国际声誉的作家是()，有“美国文学之父”的称号。

1945年8月，蒋介石连发三电，邀请毛泽东赴重庆谈判。10月10日，双方签署《政府与中共代表会谈纪要》，即双十协定，双方达成的内容有()