某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。在工程实施过程中，发生如下事件：事件1：监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投

admin2010-02-26 24

问题某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
在工程实施过程中，发生如下事件：
事件1：监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投标人资格必须满足以下要求：
(1) 获得国家级工程质量奖项。
(2) 在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记。
(3) 拥有国有股份。
(4) 取得安全生产许可证。
事件2：建安工程施工单位与建设单位按(建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后，在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件，造成经济损失(见表2-19)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。

事件3：施工过程中，总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺，未向监理机构报审。
事件4：在施工时，装修工程施工单位发现图样错误，导致装修工程局部无法正常进行，虽然不会影响总工期，但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
问题：
事件2中，发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?

选项

答案事件2中，发生的经济损失应由建设单位承担的是：建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费5.0万元；已通过工程验收的供水管爆裂修复费0.5万元；建设单位采购的已运至现场的水泥损失费3.5万元；停工期间必要的留守管理人员工资1.5万元；现场清理费0.3万元。事件2中，发生的经济损失应由施工单位承担的是：现场施工人员受伤医疗补偿费2.0万元；建安工程施工单位配备的停电时间用于应急的发电机修复费0.2万元；停工期间施工作业人员窝工费8.0万元。建安工程施工单位总共可获得费用补偿：(5.0+0.5+3.5+1.5+0.3)万元=10.8万元。工程延期要求成立。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7Yv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

建设行政部门核查的内容主要包括()。

如果是业主提出变更要求的，业主应发出()。

裁决委员会在收到提交的争议文件后()天内作出合理的裁决。

当设计确定后，工程设备的质量好坏，在很大程度上取决于()的控制。

据法律规定，强制招投标的项目包括()。

当事人一方依法主张解除合同的，()。

当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。

依据我国《担保法》的规定，下列不可以抵押的财产是()。

()，是指当事人由于违反了法律规定的义务，而应当承担的法律后果。

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

专家系统对信用风险的评估缺乏一致性。()

治疗阴道滴虫病的首选药物是

血红素合成的细胞定位是

财务内部收益率是指项目在整个()内，各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

单独编制的国家级历史文化名城保护规划，由国务院审批其总体规划的城市，报()审批。

阐述注意的过滤器理论、衰减器理论以及后期选择理论的基本观点并对这些观点进行比较。

在考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3．accdb”，里面已经设计好表对象“tEmployee”和查询对象“qEmployee”，同时还设计出以“qEmployee”为数据源的报表对象“rEmployee”。试在此基础上按照以下要求补充报表设计：

Inspiring,chicandeffortlesslyelegant—that’swhatdesignersatLondonFashionWeekhailedKateMiddleton’sstyle,ashersa

Usingacomputerorsmartphoneatnightcancauseustopileonthepounds,newresearchhasrevealed.Thestudyfoundalinkbe