首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某采用工程量清单计价的基础工程,土方开挖清单工程量为24 000m3,综合单价为45元/m3,措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下: (1)基础工程土方开挖完成后可进行结算。 (2)非施工单位原因引起的工程量增减,变动
某采用工程量清单计价的基础工程,土方开挖清单工程量为24 000m3,综合单价为45元/m3,措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下: (1)基础工程土方开挖完成后可进行结算。 (2)非施工单位原因引起的工程量增减,变动
admin
2019-09-24
36
问题
某采用工程量清单计价的基础工程,土方开挖清单工程量为24 000m
3
,综合单价为45元/m
3
,措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下:
(1)基础工程土方开挖完成后可进行结算。
(2)非施工单位原因引起的工程量增减,变动范围10%以内时执行原综合单价,工程量增加超过10%以外的部分,综合单价调整系数为0.9。
(3)发生工程量增减时,相应的措施费、规费和税金合计按投标清单计价表中的费用比例计算。
(4)由建设单位原因造成施工单位人员窝工补偿为50元/工日,设备闲置补偿为200元/台班。
工程实施过程中发生如下事件:
事件一:合同谈判时,建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小,要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。
事件二:原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时,建设单位要求增加部分基础工程以满足上部结构调整的需要。经设计。变更,新增土方开挖工程量4 000m
3
,开挖条件和要求与原设计完全相同。施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程。
事件三:由于事件二的影响,造成施工单位部分专业工种人员窝工3 000工日,设备闲置200台班。人员窝工与设备闲置得到项目监理机构的确认后,施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告。
问题:
逐项指出事件三中施工单位提出的索赔是否成立?说明理由。项目监理机构应批准的索赔费用是多少?
选项
答案
(1)人员窝工损失和设备闲置损失索赔成立。 理由:因建设单位要求的设计变更导致施工单位人员窝工费及机械台班损失费用应由建设单位承担。 (2)施工管理费索赔不成立。 理由:施工管理费包含在增加土方分部分项工程费中。 (3)项目监理机构应批准的索赔费用是19万元。计算过程为:窝工补偿费=3 000×50=150 000(元)=15(万元),闲置机械补偿费=200×200=40 000(元)=4(万元)。监理机构批准索赔费用=15+4=19(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F1q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
在设备工程中涉及的各方之间的关系,下列说法中正确的是()。
()是设备形成各阶段的所有人和委托人。
设备工程市场中最活跃的因素是()。
设备合同履约过程中,业主方的风险管理措施有()。
设备采购的主要方式有()。
按照我国(合同法》的规定,债务人转移债务应同时具备的条件有()。
按照我国《招标投标法》的规定,违法责任人承担的责任有()。
根据我国《合同法》,合同订立的必经程序有()。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
随机试题
Severalguestswerewaitinginthe________forthefrontdoortoopen.
淤血常见的原因中不包括
偿债备付率指项目在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。可用于还本付息的资金不应包括()。
某工程,施工单位向项目监理机构提交了项目施工总进度计划(图3)和各分部工程的施工进度计划。项目监理机构建立了各分部工程的持续时间延长的风险等级划分图(图4)和风险分析表(表3),要求施工单位对风险等级在“大”和“很大”范围内的分部工程均要制定相应的风险预防
因医疗行为引起的侵权纠纷,原告对争议事实负有举证责任的是()。
在教学中,教师重视学生的年龄特征,了解学生的具体特点,恰当地把握教学难度。这遵循的是()
在教育心理学作为一门具有独立的理论体系的学科形成的时期,西方教育心理学中兴起了()。
工程监理费是付给信息系统工程项目监理单位的监理服务费用。工程监理的取费应综合考虑信息工程项目的监理特点、项目建设周期、地域分布、监理对象、监理单位的能力、监理难度等因素。一般采取的主要取费方式有(48)。①按照信息系统工程建设费(或合同价格)的百分比取费
risks,savings,financial,funds,deposits,heart,complex,subject,appear,repay,as,lose,reserve,ret
TheHistoryoftheLunchBoxA)Itwasmadeofshiny,brightpinkplasticwithaLittleMermaidstickeronthefront,andIc
最新回复
(
0
)