某工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同，在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理，对遇到的下列问题，请问该如何处理。在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工

admin2018-04-07 34

问题某工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同，在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理，对遇到的下列问题，请问该如何处理。
在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，索赔是否成立?

选项

答案由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内累计超过8h。施工单位又按规定提出索赔，应该批准其工期顺延。由于工人已安排其他生产工作，可以批准其因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作可视情况进行机械设备租赁或折旧费的补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FVYw777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是()。

厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。

在常用测量工具中，()是只能测量两点之间高差的仪器。

提高混凝土强度的合理方法有()。

当施工中要求快硬时，要优先选用()。

减水剂防水混凝土的特点是()。

岩层出现正断层时，在矿图中的矿层等高线应表示为是()。

关于编制矿井设计应依据的材料，说法不正确的是()。

下列工程中，专项工程方案需要进行必要的验算和说明的是()。

妄想是

蛋白质和多肽类药物的转运机制()。

空隙率在18％以上的沥青混合料类型为()。

(2006年)边界层分离不会()。

期货交易所应当编制交易情况()，并及时公布。

我国行政系统的外部监督主要包括国家权力机关的监督、人民法院和人民检察院的监督、政党监督和社会舆论监督。其中社会舆论监督的形式不包括()。

下列银行中，对货币扩张影响最小的是()

It’salovelyhouse,facingsouthwithabiggarden.Asyoulookatthehousefromoutside,thefrontdoorisoverontheleft.