首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本
admin
2019-09-24
26
问题
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。
某施工单位以3 260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经承发包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件:
事件一:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件四:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
问题:
中央空调设备在结算时应以投标价120万元,还是以实际采购价80万元为准?说明理由。
选项
答案
中央空调设备在结算时应以实际采购价80万元来结算。 理由:投标书中的设备报价120万元是暂估价,不能作为合同风险范围内的报价,而80万元才是双方最终确认的设备价款。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fmq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
在设备运输合同中,承运人应履行的义务一般有()。
FIDIC的《生产设备和设计—施工合同条件》对工程师的职责和权力的规定有()。
根据我国《招标投标法》,应进行强制招标的项目有()。
根据我国《合同法》,当事人约定的下列免责条款,无效的有()。
根据我国《合同法》,合同履行中行使后履行抗辩权的条件有()。
按照我国《合同法》的规定,合同条款空缺补充的方法有()。
在设备工程项目的安装、施工阶段,()是业主一方的职责。
下列事由中,不属于承包商索赔事由的是()。
工期索赔是()提出的单向索赔。
在业主授权范围内,设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内,作出索赔处理决定书。
随机试题
起重机的安全保护装置包括起重量限制器、起重力矩限制器、极限力矩限制器、起升高度限制器等。下列有关起重机械安全装置的说法中,错误的是()。
氢化物原子荧光法测砷的最低检测质量是()。
最早应用于CT检查的部位是
哮证发作期的主要病机是
除法律规定终局的行政复议外,申请人对行政复议决定不服的,可以在收到复议决定书之日起15日内,或者法律、法规规定的其他期限内向人民法院起诉。对申请人逾期不起诉又不履行复议决定的,按以下方法处理()。
大气含尘浓度属于测试统计数据,不同地区、不同气候大气含尘浓度不同。《教材》给出四类区域的大气含尘浓度供计算选用,大于等于0.5μm粒径粒子的浓度为30×104pc/L,相当于________。
承包、承租人按照合同规定只向发包方、出租人缴纳一定的费用,缴纳承包、承租费后的企业的经营成果归承包、承租人所有的,对其所得征所得税可用()税率。
心理效果事前测定常用的具体方法主要有()。 ①市场试验法②直接测试法 ③组群测试法④仪器测试法 ⑤回函测定法⑥综合测试法
Despiteyourbestintentionsandefforts,itis【B1】______:Atsomepointinyourlife,youwillbewrong.【B2】_______canbehar
Whatwouldyoudoifyoufailed?Manypeoplemaychoosetogiveup.However,thebestwaytosuccessistokeepyourdirectiona
最新回复
(
0
)