背景某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20

admin2018-04-10 86

问题背景
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元／d(此费率已经核准)和利润损失费人民币2000元／d的索赔要求，共计索赔款57．2万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元?

选项

答案可以批准的延长工期为19d，费用索赔额为30万元人民币。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JGaw777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

航道整治工程施工组织设计中的施工总平面布置内容应包括()。

吹填工程量计算时应考虑()。

以下属于施工自然条件的是()。

编制施工进度计划应以()工程量为依据。

港口与航道工程竣工验收中，施工单位提交的竣工资料应包括()。

施工进度计划检查的内容包括()。

工程施工进度计划的实施包括()。

分项工程质量合格的标准包括()。

主要检验项目是指分项工程中对()起决定性作用的检验项目。

陆域形成的吹填工程可按()的区域划分单位工程。

啤酒中的二氧化碳的测定的第一法中所使用的滴定剂是()。

什么是微分电路和积分电路?

以下哪一种药物属于乳腺癌化疗常用的CMF方案______。

关于弧菌的叙述，下列哪项是错误的

可转变为雌激素的是促使子宫内膜进一步增厚，并发生分泌期变化的激素是

唐朝的主要立法有哪些?()

在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。但有下列情形之一的除外?()

报表系统中报表结构包括(　　)。

TheoldestuniversityinBritainis

民航工程管理与实务

一级建造师

航道整治工程施工组织设计中的施工总平面布置内容应包括()。

吹填工程量计算时应考虑()。

以下属于施工自然条件的是()。

编制施工进度计划应以()工程量为依据。

港口与航道工程竣工验收中，施工单位提交的竣工资料应包括()。

施工进度计划检查的内容包括()。

工程施工进度计划的实施包括()。

分项工程质量合格的标准包括()。

主要检验项目是指分项工程中对()起决定性作用的检验项目。

陆域形成的吹填工程可按()的区域划分单位工程。

啤酒中的二氧化碳的测定的第一法中所使用的滴定剂是()。

什么是微分电路和积分电路?

以下哪一种药物属于乳腺癌化疗常用的CMF方案______。

关于弧菌的叙述，下列哪项是错误的

可转变为雌激素的是促使子宫内膜进一步增厚，并发生分泌期变化的激素是

唐朝的主要立法有哪些?()

在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。但有下列情形之一的除外?()

报表系统中报表结构包括( )。

TheoldestuniversityinBritainis

报表系统中报表结构包括(　　)。