首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5—1所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件: 事件1:工作C开始后,施工单位向项目
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5—1所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件: 事件1:工作C开始后,施工单位向项目
admin
2019-05-07
38
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5—1所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件:
事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,由于该项工程变更不涉及修改设计图纸,施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
事件2:施工中遭遇不可抗力,导致工作G停工2个月、工作H停工1个月,并造成施工单位20万元的窝工损失,为确保工程按原工期完成,建设单位要求施工单位赶工。施工单位采用赶工措施后,工作H按原计划时间完成,产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿35万元,工程延期3个月。
事件3:工程开工后第1—4月拟完成工程计划投资、已完工程计划投资与已完工程实际投资如图5—2所示:
【问题】
确定图5—1施工总进度计划的总工期及关键工作,计算工作G的总时差。
选项
答案
(1)对于初始计划,总工期为期25个月。 (2)关键线路为①→②→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩和①→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩; 关键工作为A、C、E、F、H、J、L、N; (3)借助关键工作C和L,即可分析得到工作G的总时差为3个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L9q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
招标文件的作用有()。
根据《招标投标法》,招标分为()。
合同解除的情形有()。
除了保证这种形式之外,合同的担保方式还有()。
下列选项中,()是可以采用直接委托的方式发包的。
当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。
合同签订的过程,是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程,签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后,合同即开始生效。
合同的()是合同最基本的要素,在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。
随机试题
建设项目从本质上说是一项()。
根据税法的规定,下列不属于适用5%营业税率的是( )。
一般来说,战略变革的时机包括()。
下列有关货币单元抽样的说法中,错误的是()。
英国学者()在对社区照顾进行系统划分时,提出除了“在社区照顾”和“由社区照顾”外,还应包括“对社区照顾”。
下列4对商品中,在需求方面的相互影响关系明显不同于其他3对的是:
融资偏好理论认为企业首先偏好的融资方式是()。
[*]
Thechangeofweatherputanend______theirpartyinthegarden.
A、Fromthenewspaper.B、Fromherclassmates.C、Fromherfriends.D、Fromtheman.A细节题。女士说上周从报纸上读了一些有关学生运动联合会的东西,也就是说她对“学生运动联合会”的
最新回复
(
0
)