某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件：

admin2017-08-10 35

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?

选项

答案按工作时间实际变化情况，计算实际工期；就承包商可提出索赔事件，计算承包商应获得的工期补偿；计算实际工期与计划工期的差值，即延期时间；承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差，即为承包商的工期奖罚天数。本例中，工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为68天，与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，关键线路不变，实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计划中的关键线路不变，工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天，工期奖罚天数为0天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/N1Tw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当(　　)。

混凝土浇筑时，为避免发生离析现象，混凝土自由下落高度不应超过(　　)m。

砌体房屋结构的主要构造中，圈梁的作用包括(　　)。

工程建设中的强制性标准、推荐性标准划分的依据是(　　)。

施工项目成本控制是指(　　)。

实施成本核算制的关键环节和搞好成本控制的首要条件是(　　)。

下列有关房屋建筑工程施工总承包企业的认识，正确的是()。

下列有关钢筋的代换叙述正确的是()。

WhichofthefollowingsentencesindicatesPERMISSION?

领导和承诺是由高层领导为公司制定的HSE管理的指导思想和行为准则，是健康、安全与环境管理的意图、行动的原则，是改善HSE表现的目标。()

左旋多巴抗帕金森病的机制是

关于单价合同的计量，监理人一般只对()进行计量。

下列衍生工具中，不属于从合约标的资产角度分类的是()。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。在各项创新中处于先导地位的是()。

聘用单位应当与首次聘用的文职人员在聘用合同中约定试用期，聘用合同期限不满三年的．试用期不超过()；聘用合同期限为三年以上的，试用期不超过()。

Writeanessaybasedonthechart.Inyourwriting,youshould1)describethediagram,and2)giveyourcomments.Youshould

软件计划阶段可以分成___________和可行性研究两个子阶段。

Theprocessbymeansofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicpro

水利水电工程管理与实务

二级建造师

总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当( )。

混凝土浇筑时，为避免发生离析现象，混凝土自由下落高度不应超过( )m。

砌体房屋结构的主要构造中，圈梁的作用包括( )。

工程建设中的强制性标准、推荐性标准划分的依据是( )。

施工项目成本控制是指( )。

实施成本核算制的关键环节和搞好成本控制的首要条件是( )。

下列有关房屋建筑工程施工总承包企业的认识，正确的是()。

下列有关钢筋的代换叙述正确的是()。

WhichofthefollowingsentencesindicatesPERMISSION?

领导和承诺是由高层领导为公司制定的HSE管理的指导思想和行为准则，是健康、安全与环境管理的意图、行动的原则，是改善HSE表现的目标。()

左旋多巴抗帕金森病的机制是

关于单价合同的计量，监理人一般只对()进行计量。

下列衍生工具中，不属于从合约标的资产角度分类的是()。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。在各项创新中处于先导地位的是()。

聘用单位应当与首次聘用的文职人员在聘用合同中约定试用期，聘用合同期限不满三年的．试用期不超过()；聘用合同期限为三年以上的，试用期不超过()。

Writeanessaybasedonthechart.Inyourwriting,youshould1)describethediagram,and2)giveyourcomments.Youshould

软件计划阶段可以分成___________和可行性研究两个子阶段。

Theprocessbymeansofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicpro

总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当(　　)。

混凝土浇筑时，为避免发生离析现象，混凝土自由下落高度不应超过(　　)m。

砌体房屋结构的主要构造中，圈梁的作用包括(　　)。

工程建设中的强制性标准、推荐性标准划分的依据是(　　)。

施工项目成本控制是指(　　)。

实施成本核算制的关键环节和搞好成本控制的首要条件是(　　)。