某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。

admin2019-04-30 41

问题某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。

选项 A、承包方人员伤亡损失
B、发包方人员伤亡损失
C、承包方施工设备损坏的损失
D、运至施工场地待安装工程设备的损害
E、工程修复费用

答案A,C

解析因不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人的要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NNZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。

建设工程合同管理

一级监理工程师

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有(　　)。

评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有(　　)。

某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是《合同法》中规定的(　　)。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是(　　)。

违反合同承担责任的形式有(　　)等。

在下列解决合同纠纷的方式中，(　　)是不以双方自愿为前提的。

FIDIC合同条件规定，合同的组成文件包括(　　)。

《担保法》是指调整因(　　)而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体(　　)。

原尿在肾脏被重吸收的比率为(1993，2004)

企业的长期借款到期归还本金时,记入“长期借款”的贷方。()

旅行社的作用决定了它在旅游立法中的优先地位。()

教师在运用行为规范处理与学生家长关系的过程中，应该()。

企业交纳上月未交的增值税，应借记()科目。

汉字的区位码、国标码和内码是3个不同的概念，假设某个汉字的区号是30(十进制)，位号是63(十进制)，则它的内码(十六进制)是(　　　)。

下面不属于需求分析阶段任务的是

下列关于线性表的叙述中，不正确的是______。

设循环队列存储空间为Q(1：50)，初始状态为front=rear=50。经过一系列入队和退队操作后，front=rear=25，则该循环队列中元素个数为

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。

建设工程合同管理

一级监理工程师

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。

评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。

某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是《合同法》中规定的( )。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。

违反合同承担责任的形式有( )等。

在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。

FIDIC合同条件规定，合同的组成文件包括( )。

《担保法》是指调整因( )而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体( )。

原尿在肾脏被重吸收的比率为(1993，2004)

企业的长期借款到期归还本金时,记入“长期借款”的贷方。()

旅行社的作用决定了它在旅游立法中的优先地位。()

教师在运用行为规范处理与学生家长关系的过程中，应该()。

企业交纳上月未交的增值税，应借记()科目。

汉字的区位码、国标码和内码是3个不同的概念，假设某个汉字的区号是30(十进制)，位号是63(十进制)，则它的内码(十六进制)是( )。

下面不属于需求分析阶段任务的是

下列关于线性表的叙述中，不正确的是______。

设循环队列存储空间为Q(1：50)，初始状态为front=rear=50。经过一系列入队和退队操作后，front=rear=25，则该循环队列中元素个数为

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有(　　)。

评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有(　　)。

某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是《合同法》中规定的(　　)。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是(　　)。

违反合同承担责任的形式有(　　)等。

在下列解决合同纠纷的方式中，(　　)是不以双方自愿为前提的。

FIDIC合同条件规定，合同的组成文件包括(　　)。

《担保法》是指调整因(　　)而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体(　　)。

汉字的区位码、国标码和内码是3个不同的概念，假设某个汉字的区号是30(十进制)，位号是63(十进制)，则它的内码(十六进制)是(　　　)。