某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘

admin2013-01-25 58

问题某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度5月11日开工，5月20日土方工程完工；5月21日至5月31日停工，由甲方另行安排，6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件：
事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；
事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；
事件四：5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工50个工日；
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。
根据题意，回答下列问题：
针对事件五，在下列各项中，正确的是( )。

选项 A、施工单位可以索赔
B、施工单位不可以索赔
C、道路畅通属于甲方责任
D、可以索赔工期和费用

答案A,C,D

解析该道路的整修工作属于业主责任，因此施工单位可以索赔工期和费用。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qz5M777K

本试题收录于：建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

20世纪80年代以后，银行风险管理进入()阶段。

与通常的审批程序相比，破产程序实行的是()。

个人住房贷款期限一般不超过()。

王某按照某银行支行的业务印章制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张100万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《刑法》的有关规定，关于王某的行为，下列说法正确的有()。

提起票据的公示催告程序，应当向()的基层人民法院申请。

下列哪些属于固定成本包含的项目（）。

一个工人每天或每周必须生产一定数目的零件，他必须保持不超过1%的废品率，他必须在指定的六个月时间内完成预定的工作，在生产特定数目的零件时不能超过所规定的物料消耗。对于控制来讲，这是在()。

某厂建设项目设计生产能力30000件，生产单一的某种产品，预计单位产品的变动成本为60元，单位产品售价为150元，年固定成本为120万元，每件产品的税金为9元。该建设项目的生产负荷率为()。

当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的()。

企业定员是在一定的生产技术组织条件下，为保证企业生产经营活动正常进行，按一定()要求，对企业配备各类人员所预先规定的限额。

根据传热机理的不同，热量传递可分为()。

________，逸豫可以亡身。(欧阳修《五代史伶官传序》)

T3抑试试验，下列哪些情况是禁忌的()(1991年)

某急性发作重度的支气管哮喘患者，其首选药物是

过氧乙酸不宜用于

关于自动控制系统相角裕度和幅值裕度的描述，正确的是()。

利用钢卷尺进行施工放样化成平距不需要加的是()。

当幼儿流鼻血时，现场处理应当先要()

(1)InhisbookInDefenceofFood’.AnEater’sManifesto,MichaelPollanurgedpeopleto"Eatfood.Nottoomuch.Mostlyplants