【背景资料】某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价，合

admin2019-04-02 45

问题【背景资料】
某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000m²，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价，合同工期280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．20m变更为4．80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
【问题】
建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?

选项

答案建筑工程合同价款形式还有可调总价合同、单价合同(固定单价合同和可调单价合同)和成本加酬金合同。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Siyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

钢结构中采用的主要钢材是()。

需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是()。

建筑工程实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工总承包单位编制，下列哪些专项施工方案可由专业承包单位编制。()

砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是()。

砖砌体墙体施工时，其分段位置宜设在()。

金属门窗的固定方法应符合设计要求，在砌体上安装金属门窗严禁用()固定。

《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

楼梯建筑物中联系上下各层的垂直交通设施，规范规定梯段净高不应小于()，平台处的净空高度不应小于()。

设f(x)=，求f’(0)．

A、．脉搏短绌B、．水冲脉C、．奇脉D、．颈静脉搏动E、．交替脉主动脉瓣关闭不全，多表现为

与消化性溃疡的发病有关：与肝硬化的发病有关：

患者女，75岁。因冠心病住院治疗，责任护士在患者输液治疗过程中，观察其有无输液反应。下列哪项不属于输液反应()

装卸危险化学品使用的工具应能防止()。

甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当(　　)作出裁决。

劳动主体的质量包括(　　)。

解约日

学校教学与行政管理由()负责。

建筑工程管理与实务

二级建造师

钢结构中采用的主要钢材是()。

需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是()。

建筑工程实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工总承包单位编制，下列哪些专项施工方案可由专业承包单位编制。()

砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是()。

砖砌体墙体施工时，其分段位置宜设在()。

金属门窗的固定方法应符合设计要求，在砌体上安装金属门窗严禁用()固定。

《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

楼梯建筑物中联系上下各层的垂直交通设施，规范规定梯段净高不应小于()，平台处的净空高度不应小于()。

设f(x)=，求f’(0)．

A、．脉搏短绌B、．水冲脉C、．奇脉D、．颈静脉搏动E、．交替脉主动脉瓣关闭不全，多表现为

与消化性溃疡的发病有关：与肝硬化的发病有关：

患者女，75岁。因冠心病住院治疗，责任护士在患者输液治疗过程中，观察其有无输液反应。下列哪项不属于输液反应()

装卸危险化学品使用的工具应能防止()。

甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。

劳动主体的质量包括( )。

解约日

学校教学与行政管理由()负责。

甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当(　　)作出裁决。

劳动主体的质量包括(　　)。