背景资料某4层框架结构厂房，建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，2011年1月20日，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款： (1)合同工期为3

admin2015-11-16 37

问题背景资料
某4层框架结构厂房，建筑面积为5200m²。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，2011年1月20日，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款：
(1)合同工期为320d，每提前1d奖励5000元，每拖延1d罚款10000元；
(2)A公司不得将工程转包，但允许分包；
(3)该工程质量实行终身保修；
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：建设单位修改工程设计，造成停工待图3d；
事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场性停工10d；8月份又遇到季节性降雨，导致全场性停工3d；
事件三：在竣工验收时，总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟内机电安装工程重新挖开进行复验，施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格，根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查，建设单位进行调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求，复验及恢复又造成工期延误6d。
事件四：施工单位实际完成该工程的工期为344d。为此，建设单位扣罚施工单位延误工期的费用：24×10000=24万元。
问题
建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。

选项

答案招标方式：不合适；理由：此工程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大，也没有专有技术或专利应用，必须进行公开招标。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XrLu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

某上程项目发生了工程安全事故，造成11人死亡，直接经济损失6000万元，该事故的等级是()。

塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是()。

背景资料：某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，起讫桩号为K19+720～K20+200，全长480m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720～K19+775段和K20+165～K20—200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较

我国最高国家权力机关的职权是()

Y式沟通的缺点有：

我国第一部老龄事业发展蓝皮书指出，截至2012年底，我国老年人口数量达到1．94亿，占总人口的()

患者，女，37岁。经超声心动图诊断为风湿性二尖瓣关闭不全(中度)。问题1：应用反流束面积与左房面积比值估测二尖瓣反流程度，最可能的数值为

治疗措施正确的是：

下列有关仲裁与诉讼制度的表述中，哪些不符合我国现行法律规定？()

下列广义积分中收敛的是()。

承诺撤回的条件是撤回通知(　　)。

在进货管理中要把()贯彻始终。

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？

建筑工程管理与实务

一级建造师

某上程项目发生了工程安全事故，造成11人死亡，直接经济损失6000万元，该事故的等级是()。

塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是()。

背景资料：某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，起讫桩号为K19+720～K20+200，全长480m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720～K19+775段和K20+165～K20—200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较

我国最高国家权力机关的职权是()

Y式沟通的缺点有：

我国第一部老龄事业发展蓝皮书指出，截至2012年底，我国老年人口数量达到1．94亿，占总人口的()

患者，女，37岁。经超声心动图诊断为风湿性二尖瓣关闭不全(中度)。问题1：应用反流束面积与左房面积比值估测二尖瓣反流程度，最可能的数值为

治疗措施正确的是：

下列有关仲裁与诉讼制度的表述中，哪些不符合我国现行法律规定？()

下列广义积分中收敛的是()。

承诺撤回的条件是撤回通知( )。

在进货管理中要把()贯彻始终。

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？

承诺撤回的条件是撤回通知(　　)。