2. 工程
  3. 背景 甲公司与乙公司签订水处理厂的PC合同，甲方为建设单位，乙方为施工单位。甲公司在征地环节出了问题，施工场地延后了3个月交付乙公司。乙公司以订购的∮200×7mm的碳钢管无法按时到货为由，申请总工期延后3个月。甲方以有偿提供库存的∮200×5mm

背景 甲公司与乙公司签订水处理厂的PC合同，甲方为建设单位，乙方为施工单位。甲公司在征地环节出了问题，施工场地延后了3个月交付乙公司。乙公司以订购的∮200×7mm的碳钢管无法按时到货为由，申请总工期延后3个月。甲方以有偿提供库存的∮200×5mm

admin2016-01-17  30
问题 背景
    甲公司与乙公司签订水处理厂的PC合同，甲方为建设单位，乙方为施工单位。甲公司在征地环节出了问题，施工场地延后了3个月交付乙公司。乙公司以订购的∮200×7mm的碳钢管无法按时到货为由，申请总工期延后3个月。甲方以有偿提供库存的∮200×5mm的钢管为前提，不同意乙公司的延期申请。乙公司将这批管子在未开坡口的情况下，直接用于工程建设。监理单位发现后制止未果，拒绝对本项目进行验收。施工完成后，甲方因为费用的问题没有进行验收就投入使用。使用发现存在质量问题，经质检部门鉴定，确实存在管子变形、焊缝渗漏等质量问题。甲公司拒绝支付工程费用。双方发生分歧，最终诉诸法律。
最终甲乙双方费用如何分摊?
选项
答案《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对主体结构质量承担民事责任。就本案例而言，若办理了材料变更手续，则按设计的要求进行支架加固处理(这部分费用可做变更处理)，其他部分如焊接质量、未开坡口等造成的修补、更换、返工费用由乙公司承担。若未办理材料变更单，则这些管线应拆卸下来，重新将合乎要求的管线安装好，所有费用由乙公司承担。若甲乙双方达成让步接收的协议，则费用负担可协商解决，也可按公平的原则，由仲裁或法院处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a1ou777K
本试题收录于： 机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)