首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
admin
2013-09-12
42
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
1.设备由建设单位采购,施工单位安装;
2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12一1中所列标准补偿;
3.施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
根据题意,回答以下问题:
工程师应批准因事件三发生的返工费用( )元。
选项
A、10000
B、15000
C、20000
D、25000
答案
C
解析
事件三的工程延期是由于建设单位的原因造成的,由此造成的工程延期和费用增加应由建设单位负完全责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/d95M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
( ),我国加入世界贸易组织的过渡期结束,我国银行业正式全面对外开放。
存款业务量很大,故在实际操作中,存款合同一般采用的都是存款机构制定的()。
【案例】 甲、乙公司签订一份买卖合同,约定甲公司于2005年6月1日前交货,乙公司收到货物后2个月内付款。到了约定交货日,甲公司发现乙公司经营状况严重恶化。 【问题】若事后证明,乙公司并不存在财产状况严重恶化的事实,此事系甲公司道听途说的消息
宏观经济模型中—个十分有用的命题就是()。
【案例】 甲公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司,在2002~2005年期间连续亏损,亏损额达4亿元。2006年5月,深交所对甲公司作出股票暂停上市的决定。截至2006年底,公司的资产负债率为220.9%。根据有关规定,如果2007年甲公司不
在价值工程活动中进行功能评价时,可用于确定功能重要性系数的方法有()。
某建设项目经当地主管部门批准后,由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定有一种设备需要从国外进口,经询价,设备的货价(离岸价)为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。某资格审查合格的投标单位,对该设备的报价资料进行了充分调查,所得数据为:海
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),关于设计变更分部分项工程费的调整规定的说法,不正确的是()。
在工程项目常用的进度比较方法中,()主要适用于时标网络计划。
某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一
随机试题
流能磨球磨机
世界贸易组织争端解决机制的核心程序是:()
某镇政府以一公司所建钢架大棚未取得乡村建设规划许可证为由责令限期拆除。该公司逾期不拆除,镇政府现场向其送达强拆通知书,组织人员拆除了大棚。该公司向法院起诉要求撤销强拆行为。如一审法院审理认为强拆行为违反法定程序,可作出的判决有:(2015年卷二99题,
某进口设备到岸价为150万美元,进口关税税率为10%,进口环节增值税税率为17%,贸易费用率3%,国内运杂费24万元人民币,海关监管手续费费率0.3%,外汇牌价为1美元=8元人民币,影子汇率换算系数1.08,该设备的影子价格为()万元人民币。
下列双代号时标网络计划中,关键线路有()条。
下列损失中,属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有()。
盈余公积转增资本后,留存部分不得低于()的25%。
某外商向国内一加工贸易企业提供价值港币800元(当天外汇牌价的买卖中间价为100港币=105人民币)的塑料玩具样品,要求按样品加工生产。此批玩具样品进口时,海关应以()方式办理放行手续。
Doyouknowthefactthatbroadbeancontain_____thatmustbedestroyedbycookingthemathightemperaturebeforeeatingthem?
A、Ourpeopleandourfuture.B、Afinalfarewell.C、TheSingaporestory.D、ThethreatsofISIS.A
最新回复
(
0
)