首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示: 上述施工进度计划中,设备钢架吊装
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示: 上述施工进度计划中,设备钢架吊装
admin
2015-12-30
34
问题
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。
工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用1台塔式起重机,(以下简称塔机),其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10d,(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,施工单位提出的费用补偿要求如下,建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3d,增加赶工费10000元;
(2)塔机闲置10d损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10=16000元;
(3)设备钢架制作工作停工10d,造成其他相关机械闲置、人员窝工等损失费15000元。
施工单位按原计划安排塔机在工程开工后,最早投入使用的时间是在第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
选项
答案
按原计划塔机进场不能连续作业,吊机要闲置7天。因为钢结构吊装后尚不能吊装工艺设备。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ebou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:陈村拦河闸,在拦河闸工程建设中发生如下事件:事件一:招标人对主体工程施工进行公开招标,招标人拟定的招标公告中有如下内容:(1)投标人须信誉佳,财务状况良好,类似工程经验丰富。(2)投标人必须具有××省颁发的
关于施工现场临时10kv变压器安装的说法中,正确的有()。
项目法人制订的项目安全生产目标包括()。
某混凝土工程,目标成本为364000元,实际成本为383760元。根据表1F420140—3相关资料进行项目成本分析。问题:试用因素分析法分析该工程成本差异的原因。
某混凝土工程,目标成本为364000元,实际成本为383760元。根据表1F420140—3相关资料进行项目成本分析。问题:施工成本分析的方法有哪几种?
建筑材料或工程设备采购质量管理的主要内容是()。
泵站的主机组主要包括()等设备。
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安
【背景材料】某高层建筑的电梯安装工程,该电梯安装工程的总承包商在开工前对施工安全技术职责进行了划分,具体的职责如下:(1)落实安全技术交底并每天做好班前教育;(2)组织并落实施工组织设计;(3)参加并组织编制施工组织设计;
单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于()。
随机试题
冷矫正就是将工件冷却到常温以下再进行的矫正。
职工购买住房,都要到房产管理部门办理(),同时要办理相应的()手续,并领取统一制定的产权证书。
工程质量问题处理完毕,由( )编写质量问题处理报告。
下列可以由海关总署撤销原行政裁定的情形有()。
多式联运必须具备:(1)联运的管理手段;(2)一套完善的联运单据以及()。
某校学生于台风过后,前往某山区实习,观测溪谷的变化情况。下图是学生实习地区的等高线地形图。完成下列问题。学生在溪谷的观测点是()
依据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定,学校不得查阅未成年人的()
根据下列资料。回答下列问题。2015年2月,我国快递业务量完成8.2亿件,同比增长18.7%;业务收入完成136.0亿元,同比增长22.5%。消费者对快递业务进行的申诉中,有效申诉(确定企业责任的)占总申诉量的97.6%,为消费者挽回经济损失229.8万
Duringrecentyearswehaveheardmuchabout"race":howthisracedoescertainthingsandthatracebelievescertainthingsand
A、liftedmartiallawB、imposedmartiallawC、senttroopstotakeoverpowerD、reachedpeaceagreementwiththemilitaryA
最新回复
(
0
)