某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下事件：

admin2015-04-18 40

问题某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下事件：
事件1：业主未能按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
当地人工日工资单价为35元／工日，窝工人工费补偿标准为20元／工日。若不计施工管理费、利润等补偿，在该工程中，承包商可得到多少经济补偿?

选项

答案承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加，本例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。承包商可得到的合理经济补偿总额为： (8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/guFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务，说法正确的是()。

()属于合同法律行为。

在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是()。

下列关于现金流量的说法中，正确的是()。

FIDIC《土木工程施工合同条件》是基于以()为核心的管理模式。-

关于工程项目经济分析的说法，错误的是()。

某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费20万元，摊销费10万元，利息支出5万元，则该项目年度经营成本为()万元。

采用频数分布直方图分析工程质量波动情况时，如果出现孤岛形分布，说明()。

()适用于判断生产过程和工序是否存在质量问题，以采取措施控制质量。

井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时注浆段长度必须大于注浆的含水岩层的厚度，并深入不透水岩层或硬岩层()m。

与手少阴心经发生联系的脏腑是：与足阳明胃经发生联系的脏腑是：

在特种变压器中，可用于作工频、冲击和直流高压试验的变压器为(　　)。

甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

下列属于其他货币资金的有()。

商洛花鼓是一种在“跳”和“舞”中()的民间艺术。

长沙市芙蓉区法院受理了一起民事诉讼案件，后发现自己对本案无管辖权，于是将该案移送开福区法院，开福区法院则认为对该案有管辖权的应是岳麓区法院。在此种情况下，开福区法院应当如何处理?

关于自然环境五大圈，下列说法正确的是()。

动机的唤醒理论提出了三个原理，它们是()

警察甲在执行抓捕任务时，看到犯罪嫌疑人手里有枪，担心自己受伤，于是开车离开了抓捕现场。甲的行为()

置换

水利水电工程管理与实务

二级建造师

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务，说法正确的是()。

()属于合同法律行为。

在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是()。

下列关于现金流量的说法中，正确的是()。

FIDIC《土木工程施工合同条件》是基于以()为核心的管理模式。-

关于工程项目经济分析的说法，错误的是()。

某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费20万元，摊销费10万元，利息支出5万元，则该项目年度经营成本为()万元。

采用频数分布直方图分析工程质量波动情况时，如果出现孤岛形分布，说明()。

()适用于判断生产过程和工序是否存在质量问题，以采取措施控制质量。

井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时注浆段长度必须大于注浆的含水岩层的厚度，并深入不透水岩层或硬岩层()m。

与手少阴心经发生联系的脏腑是：与足阳明胃经发生联系的脏腑是：

在特种变压器中，可用于作工频、冲击和直流高压试验的变压器为( )。

甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

下列属于其他货币资金的有()。

商洛花鼓是一种在“跳”和“舞”中()的民间艺术。

长沙市芙蓉区法院受理了一起民事诉讼案件，后发现自己对本案无管辖权，于是将该案移送开福区法院，开福区法院则认为对该案有管辖权的应是岳麓区法院。在此种情况下，开福区法院应当如何处理?

关于自然环境五大圈，下列说法正确的是()。

动机的唤醒理论提出了三个原理，它们是()

警察甲在执行抓捕任务时，看到犯罪嫌疑人手里有枪，担心自己受伤，于是开车离开了抓捕现场。甲的行为()

置换

在特种变压器中，可用于作工频、冲击和直流高压试验的变压器为(　　)。