某施工单位通过对某工程的投标，获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：基础施工时，建设单位负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内

admin2010-05-06 36

问题某施工单位通过对某工程的投标，获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同。在施工过程中发生了如下事件：
事件1：基础施工时，建设单位负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。
事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。
事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。
事件4：施工单位根据合同工期要求，冬天继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共20万元。
事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误造成设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。

选项

答案事件1：建设单位应给施工前段时间补偿工期4天和相应的费用。理由：钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成该工作延误，是属于建设单位的责任。事件2：应由建设单位承担施工前段时间延误的工期和增加的费用的责任。理由：这是因建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。事件3：应由材料供应商承担违约金，自己承担工期延误和费用增加的责任。理由：材料供应商在履行该供销合同时，已构成了违约行为，所以应由材料供应商来承担违约金；而对于延误的工期来说，材料供应商不可能去承担此责任，反应在建设单位和施工笋位的合同中，属于施工前段时间的责任，应由施工单位承担责任。事件4：应由施工单位承担由此造成的费用增加的责任。理由：在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。事件5：应由建设单位承担由此造成的工期的延误和费用的增加。理由：建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jjI5777K

本试题收录于：投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类

投资建设项目实施

投资建设项目管理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

投资建设项目实施

投资建设项目管理师

建设在居民区的某出版社下属印刷厂建设项目，按照现行相关法律法规之规定，可在(　　　)阶段征求公众对该项目可能造成环境影响的意见。

依据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国家重点环保工程包括（）。

建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在()，向公众公告环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点：

依照《环境影响评价法》的规定，对北京市某化工厂建设项目的环境影响报告书，北京市环保局应自收到环评文件之日起()日内，作出审批决定并书面通知建设单位。

《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》规定：(　　　)围填海工程。(　　　)在经济生物的自然产卵场、繁殖场、索饵场和鸟类栖息地进行围填海活动。

经批准环境保护延期验收申请后的建设单位试生产的期限最长不超过（）。核设施建设项目试生产的期限最长不超过（）。

《中华人民共和国水污染防治法》对新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施环境影响评价的有关规定有()。

某编制建设项目环境影响报告书的建设项目，申请竣工环境保护验收时应提交的材料是

按靶向作用方式，靶向制剂分为()。

根据《刑事诉讼法》的规定，某县人民法院适用简易程序审理的一起刑事案件，在下列哪些情形下应转为适用第一审普通程序重新审理?

下列四个选项中，说法错误的一项是()。

施工企业质量管理体系的认证方应为()。

在下列()情况下可采用支撑加固坑壁。

小董与朋友到华山旅游，结果不幸跌下山崖，导致右腿骨折，在山下等待救援时因天气寒冷感染肺炎死亡，在其死亡后，小董的母亲发现了一份意外保单，则()。

2014年5月，李某花费500元购买体育彩票，一次中奖30000元，将其中1000元直接捐赠给甲小学，已知偶然所得个人所得税税率为20％，李某彩票中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列计算中，正确的是()。

为制定和改进组织结构设计方案提供可靠的依据，需要进行()。

超速：违章：车祸

“一生、一直、一起”中的“一”念()。

投资建设项目实施

投资建设项目管理师

建设在居民区的某出版社下属印刷厂建设项目，按照现行相关法律法规之规定，可在( )阶段征求公众对该项目可能造成环境影响的意见。

依据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国家重点环保工程包括（）。

建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在()，向公众公告环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点：

依照《环境影响评价法》的规定，对北京市某化工厂建设项目的环境影响报告书，北京市环保局应自收到环评文件之日起()日内，作出审批决定并书面通知建设单位。

《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》规定：( )围填海工程。( )在经济生物的自然产卵场、繁殖场、索饵场和鸟类栖息地进行围填海活动。

经批准环境保护延期验收申请后的建设单位试生产的期限最长不超过（）。核设施建设项目试生产的期限最长不超过（）。

《中华人民共和国水污染防治法》对新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施环境影响评价的有关规定有()。

某编制建设项目环境影响报告书的建设项目，申请竣工环境保护验收时应提交的材料是

按靶向作用方式，靶向制剂分为()。

根据《刑事诉讼法》的规定，某县人民法院适用简易程序审理的一起刑事案件，在下列哪些情形下应转为适用第一审普通程序重新审理?

下列四个选项中，说法错误的一项是()。

施工企业质量管理体系的认证方应为()。

在下列()情况下可采用支撑加固坑壁。

小董与朋友到华山旅游，结果不幸跌下山崖，导致右腿骨折，在山下等待救援时因天气寒冷感染肺炎死亡，在其死亡后，小董的母亲发现了一份意外保单，则()。

2014年5月，李某花费500元购买体育彩票，一次中奖30000元，将其中1000元直接捐赠给甲小学，已知偶然所得个人所得税税率为20％，李某彩票中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列计算中，正确的是()。

为制定和改进组织结构设计方案提供可靠的依据，需要进行()。

超速：违章：车祸

“一生、一直、一起”中的“一”念()。

建设在居民区的某出版社下属印刷厂建设项目，按照现行相关法律法规之规定，可在(　　　)阶段征求公众对该项目可能造成环境影响的意见。

《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》规定：(　　　)围填海工程。(　　　)在经济生物的自然产卵场、繁殖场、索饵场和鸟类栖息地进行围填海活动。