背景资料：某开发公司投资兴建住宅楼工程，建筑面积12000m2，框架结构。经公开招投标，甲施工单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同，合同工期10个月。在专用条款中双方约定，钢筋、混凝土工程量在±

admin2018-11-01 38

问题背景资料：
某开发公司投资兴建住宅楼工程，建筑面积12000m²，框架结构。经公开招投标，甲施工单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同，合同工期10个月。在专用条款中双方约定，钢筋、混凝土工程量在±10％以内时按照工程量清单单价结算，超出或减少幅度大于5％时，按照工程量清单单价的1．1倍结算。
在合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费320万元，材料费1200万元，机械使用费170万元，施工措施费110万元，企业管理费82万元，规费94万元和税金69万元。
事件二：由于开发公司原因，导致C工作停工8d，专业分包单位当即就停工造成的损失向甲施工单位递交索赔报告，索赔误工损失8万元和工期损失8d。甲施工单位认为该停工的责任是开发公司承担的，专业分包单位应该直接向开发公司提出索赔，拒收专业分包的索赔报告。
事件三：开发公司指定分包的施工现场管理混乱，产生大量安全隐患，开发公司责令甲施工单位加强管理并提出了整改意见。甲施工单位认为指定分包工程施工安全管理属于专业分包单位责任，非总包单位的责任范围。
事件四：C工作施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C，工作施工档案，开发公司通知甲施工单位接收。甲施工单位认为C工作属于开发公司指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
问题：
事件二中，甲施工单位的做法是否正确?说明理由。专业分包可以获得索赔金额和天数各是多少?

选项

答案(1)甲施工单位的做法不正确。理由为：按照《建筑法》《合同法》的相关规定，甲施工单位是总承包单位，应该承担总承包责任，接受专业分包单位的索赔报告，按照合同条款和事件情况对专业分包做出答复，然后甲施工单位再向开发公司递交索赔报告。 (2)由于造成停工的责任属于开发公司，所以专业分包单位可以获得8万元的误工损失。关于工期损失则分两种情况：①如果C工作在关键线路上，则可以获得8d的工期补偿；②如果C工作不在关键线路上，则无法获得8d的工期补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oAyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在饰面板(砖)工程中，应当进行的材料性能复验的内容有()。

墙体节能改造前应进行的计算包括()。

根据合同法相关规定，()的合同是无效的。

护栏、扶手玻璃的技术要求()。

正确治疗肺癌的方案是

下列壁纸中，属于特种壁纸的是()。

利润最大化目标和每股利润最大化目标存在的共同缺陷有()。

临时存款账户

已知α∈(，π)，sinα=，则tan2α=__________．

转移收入，是指不是作为生产要素提供的劳务的报酬的收入，从而也是不能计入国民收入的收入，是来自非生产、交换过程的收入。根据上述定义，下列不属于转移收入的是：

言语运动区的发现者是()

在处理职业活动中的纠纷和争议时，当事人对仲裁裁决不服的。可以向人民法院提起诉讼的期限是