2. 工程
  3. 【背景资料】 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况： (1)4月3日起，因业主原因停工3d。 (2)4月3日上午上班时，项目经理乙被告知

【背景资料】 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况： (1)4月3日起，因业主原因停工3d。 (2)4月3日上午上班时，项目经理乙被告知

admin2016-10-18  32
问题 【背景资料】
    A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况：
    (1)4月3日起，因业主原因停工3d。
    (2)4月3日上午上班时，项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到，乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时，乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货，乙为此又向监理工程师提出了新增7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后，方可开始安装。上述设备延期到货，导致其他相关工作依次顺延。
    (3)为追赶进度，在机柜、服务器等设备到货后，乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
    (4)在敷设光缆过程中，发现其中一根光缆长度不足，乙决定进行接续。
    (5)施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有11条信道不合格、3条双绞线不通，且均无法修复，乙认为总比例未超过1％，自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格，且无法修复，乙认为比例未超过0.5％，自检结论为合格。
    【问题】
计算乙在4月3日可提出的累计工期索赔天数，监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。分别说明理由。
选项
答案乙在4月3日可提出的累计工期索赔天数为7d。 理由：应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装，影响工期延长7d。 监理工程师不能接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。 理由：由于应在4月3日到货安装的机柜推迟了7d，要到4月10日才可以开始安装，预计4月12日具备安装服务器的条件。应在4月6日到货的服务器也推迟7d，会在4月13日到货，14日可以开始安装，故对工期造成的新增影响只有2d。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oIaw777K
本试题收录于： 民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)