背景资料：某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支

admin2020-10-28 31

问题背景资料：
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划(单位：d)如下图所示。

工程施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长15d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题：
总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。

选项

答案(1)监理工程师的说法不正确。理由：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。 (2)本方案需要进行专家论证。理由：搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证，本工程跨度19．8m，故此方案需进行专家论证。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/obUu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

砌体结构中，当设计无要求时，钢筋混凝土圈梁的纵向钢筋最小值是()。

关于建筑塑料的特性的说法，正确的有()。

关于大理石特征的说法，正确的有()。

关于框架一剪力墙结构优点的说法，正确的有()。

钢筋与混凝土共同作用时，属于粘结强度影响因素的是()。

关于钢筋混凝土梁在超筋、适筋、少筋情况下破坏特征的说法中，正确的是()。

价值工程的核心是对产品进行()。

“采菊东篱下，悠然见南山”这一句诗出自()

下列不属于公认的生命伦理学前沿问题的是

关于为未成年被告人提供法律援助的说法，下列选项正确的是?

(2010年考试真题)对于平等民事主体当事人之间发生的经济纠纷而言，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权。()

由于注册会计师实施的审计程序的性质和所测试的项目或事项的不同，底稿中记录的具体项目或事项的识别特征也不同。以下对不同测试项目或事项的识别特征陈述中，不恰当的是()。

社会主义民主政治的核心和本质要求是()。

重大飞行事故罪，是指航空人员违反规章制度，因而发生重大飞行事故，危及公共安全，造成严重后果的行为。根据定义，下列属于重大飞行事故罪的是()。

邓小平曾告诫我们：“谈到人格，但不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样第三世界的发展中国家。没有民族自尊心，不珍惜自己民族的独立，国家是立不起来的。”因此，自觉维护国家利益就要

构成劳动力商品价值的要素有()。