FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：(1)出现异常

admin2019-01-09 26

问题 FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：(1)出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；(2)因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；(3)场外大面积停电，停工2 d，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为(　　)元。

选项 A、1100
B、1180
C、1380
D、1680

答案C

解析各事件处理结果如下。①异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。②抢修道路用工的索赔额＝[20×40×(1+35%)]元=1080元③停电导致的索赔额=(2×100+10×10)元=300元。总索赔费用=(1080+300)元＝1380元停工所导致的费用索赔，机械费索赔标准按照设备租赁费计算，人工费标准按照窝工补贴计算。若施工机械为自有设备，则机械费索赔标准按照机械折旧费计算。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wo2w777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程计价

一级造价工程师

[2012年真题]根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为()。

[2013年真题]对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是()。

[2013年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是()。

[2016年真题]根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB／T50500—2013)，关于项目特征，说法正确的是()。

城市地下贮库建设应满足的要求有()。

关于硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质表述不正确的是()。

浇筑混凝土后需要保证一定的养护时间，这就可能产生流水施工的()。

关于网络计划下列表述不正确的是()。

在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以(　　)指标作为同度量因素。

本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于(　　)。

在新型农村合作医疗(城乡居民医保)工作中，村医的职责是()

男，23岁，股骨干骨折，以下不是其专有表现的是

可转换公司债券在转换股份前,其持有人具有股东的权利和义务。()

在组织中，某些人员拥有提出建议、提供咨询等职权，这些职权称为()。

当事人对第二审人民法院作出的民事判决不服，拟选择的下列做法中，符合法律规定的有()。

世界上最大的佛塔位于()

孙老师在向学生讲“雪花”这一事物时，采用观看视频资料并向空中抛洒大量碎纸片以引导学生体会下雪场景的方式，这种直观的手段是()。

操作系统中，把逻辑地址转换成绝对地址的工作称为()。

在数据库表上的字段有效性规则是()。

ThedogwasdifferentfromothersinthatHowmanymethodsareusedtotransportdrugs?

建设工程计价

一级造价工程师

[2012年真题]根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为()。

[2013年真题]对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是()。

[2013年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是()。

[2016年真题]根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB／T50500—2013)，关于项目特征，说法正确的是()。

城市地下贮库建设应满足的要求有()。

关于硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质表述不正确的是()。

浇筑混凝土后需要保证一定的养护时间，这就可能产生流水施工的()。

关于网络计划下列表述不正确的是()。

在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以( )指标作为同度量因素。

本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于( )。

在新型农村合作医疗(城乡居民医保)工作中，村医的职责是()

男，23岁，股骨干骨折，以下不是其专有表现的是

可转换公司债券在转换股份前,其持有人具有股东的权利和义务。()

在组织中，某些人员拥有提出建议、提供咨询等职权，这些职权称为()。

当事人对第二审人民法院作出的民事判决不服，拟选择的下列做法中，符合法律规定的有()。

世界上最大的佛塔位于()

孙老师在向学生讲“雪花”这一事物时，采用观看视频资料并向空中抛洒大量碎纸片以引导学生体会下雪场景的方式，这种直观的手段是()。

操作系统中，把逻辑地址转换成绝对地址的工作称为()。

在数据库表上的字段有效性规则是()。

ThedogwasdifferentfromothersinthatHowmanymethodsareusedtotransportdrugs?

在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以(　　)指标作为同度量因素。

本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于(　　)。