【案例四】背景材料：某工程建设项目包含办公楼和会议礼堂两个单体栋号。建设单位通过招标的方式确定了施工总承包单位，参与投标的各方对中标结果均表示认可。于是双方在规定的时间内签订了中标合同，合同中就预付款、工程款支付、承包范围、质量标准、违

admin2017-10-25 55

问题【案例四】
背景材料：
某工程建设项目包含办公楼和会议礼堂两个单体栋号。建设单位通过招标的方式确定了施工总承包单位，参与投标的各方对中标结果均表示认可。于是双方在规定的时间内签订了中标合同，合同中就预付款、工程款支付、承包范围、质量标准、违约责任作出了约定。
在基坑开挖阶段，由于工程所在地将举办全国性花卉博览会，当地政府高度重视，责令所有在施工程土方施工一律停工2个月，以减少扬尘污染；之后，在主体结构施工阶段又由于遭遇极端恶劣的天气，停工将近1个月；在装修施工阶段，由于甲供材料不合格多次退场，导致工期拖延和窝工。施工单位在工期和费用两方面都遭受了损失。对此，施工单位及时采用网络分析法和总费用法分别就工期和费用向建设单位提出索赔。
在会议礼堂尚在进行装修施工时，办公楼已施工完毕。但建设单位上级领导在参观了办公楼装修效果后，表示“看上去没有预期的好”，于是建设单位重新确定了装修风格与材料，要求施工单位将原装修全部拆除，按照新图纸重新施工。但在原合同中，并未约定这种情况应如何对施工单位进行补偿。于是双方经协商签订了一份补充协议，明确了在该情况下双方的权利义务，作为施工合同的组成部分。
问题：
发承包双方就装修工作重新施工签订补充协议作为施工合同的组成部分的做法是否合适?对于原施工合同未作约定的内容，除签订补充协议外，还可根据什么来确定双方的权利和义务?

选项

答案(1)发承包双方就装修工作重新施工签订补充协议作为施工合同的组成部分的做法是合适的。(2)当发包方与承包方的协商未能对没有约定或约定不明确的内容达成补充协议的，可以结合合同其他方面的内容(其他条款)加以确定，也可以按照在同样交易中通常或者习惯采用的交易习惯进行合同履行，进而确定双方的权利和义务。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zzyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在钢筋混凝土梁中，()主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。

轻质隔墙工程施工中，需作防腐处理的部分是(　　)。

下列选项中，()方式施工工艺流程为清理基层→找面层标高、弹线→安装木搁栅→铺设毛地板→铺设面层板→镶边→面层磨光→油漆、打蜡→保护成品。

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求划分为(　　)类。

钢筋混凝土结构的优点是()。为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查()。

以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙在安装贯通系列龙骨时，下列叙述不正确的是()。

下列有关施工现场综合管理考评的说法错误的有()。

龙骨体系是骨架隔墙与主体结构之间重要的传力构件，是骨架隔墙施工的关键部位，骨架隔墙龙骨体系应安装加强龙骨的部位有()。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

建筑工程管理与实务

二级建造师

在钢筋混凝土梁中，()主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。

轻质隔墙工程施工中，需作防腐处理的部分是( )。

下列选项中，()方式施工工艺流程为清理基层→找面层标高、弹线→安装木搁栅→铺设毛地板→铺设面层板→镶边→面层磨光→油漆、打蜡→保护成品。

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求划分为( )类。

钢筋混凝土结构的优点是()。为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查()。

以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙在安装贯通系列龙骨时，下列叙述不正确的是()。

下列有关施工现场综合管理考评的说法错误的有()。

龙骨体系是骨架隔墙与主体结构之间重要的传力构件，是骨架隔墙施工的关键部位，骨架隔墙龙骨体系应安装加强龙骨的部位有()。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向( )申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是( )。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是( )。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

轻质隔墙工程施工中，需作防腐处理的部分是(　　)。

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求划分为(　　)类。

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。