首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施_T网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件:
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施_T网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件:
admin
2018-07-02
41
问题
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施_T网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:业主未能按时提供出全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
选项
答案
按工作时间实际变化情况,计算实际工期;就承包商可提出索赔事件,计算承包商应获得的工期补偿;计算实际工期与计划工期的差值,即延期时间;承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差,即为承包商的工期奖罚天数。 本例中,工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中,计划中的关键线路不变,工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/03Tw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某灌注混凝土桩基工程采用工程量清单招标,桩基工程概况如下:土壤级别:二级土;单根桩设计长度:8m;总根数:127根;桩直径:Ф800;混凝土强度等级:C30。业主提供的工程量清单格式见表7-20~7-22。[问题]该招标文件提供的工程
某土石方工程分部分项工程预算表见表7-8,经分析测算,完成该土石方工程的措施费共计为5000.00元(全费用价格)。[问题]若采用综合单价法计价(全费用单价),利润有几种计算方法?
某工程签约时的工程款为1000万元,固定费用占25%,材料费用占50%,采用动态结算,结算时材料费上涨15%,人工费上涨10%,结算工程款应为()万元。
相关法律规定,()可以不申请办理施工许可证。
在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内向发证机关报告。
施工安全控制程序不包括()。
下列关于规章制度的建立,说法正确的是()。
混凝土小型空心砌块砌体工程的一般规定包括()。
地下防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。
水利水电工程项目划分为()三级。
随机试题
原位癌的特点是
大卫是美国公民,2005年在中国旅行期间认识孟某,二人在美国结婚,并一直生活在美国。2009年大卫和孟某在中国法院提起离婚诉讼。根据我国《涉外民事关系法律适用法》的有关规定,他们结婚手续、结婚条件以及离婚分别适用哪国法律?()
货主或者其代理人应当在动植物、动植物产品和其他检疫物进境前或者进境时持输出国家或者地区的( ),向进境口岸出入境检验检疫机关报检。
一家美国公司有一笔应付账款必须在6个月后付给一家日本公司,同时还有一笔应收账款也要在6个月后由另外一家日本公司支付。这家美国公司在以下哪种情况下不会存在交易风险?
下列可作为投资性房地产的项目有()。
二审法院根据当事人上诉和案件审理情况,对上诉案件作出相应裁判。下列各项中,符合法律规定的有()。
房地产广告预算中的其他费用是指与广告活动有关的公共活动经费、管理费等费用,占广告费用总额的()左右。
根据企业破产法律制度的规定,下列债务中,在清偿破产费用和共益债务后,应从破产财产中按第一顺位获得清偿的是()。
一个关系数据库文件中的各个元组()。
Accordingtoasurvey,whichwasbasedontheresponsesofover188,000students,today’straditional-agecollegefreshmenare"
最新回复
(
0
)