首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件: 事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件: 事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求
admin
2022-01-24
65
问题
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件:
事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求,于是,建设单位提出变更,将碎石垫层改为碎石桩,由此导致施工单位停工20天。施工单位按照合同条款约定提出工程延期和费用索赔要求。
事件2:某小桥台背按照设计文件规定采用灰土夯填。施工结束后,经监理工程师检查签认,并给予计量支付。此后不久,有人举报该施工单位用于桥台背回填的灰土中石灰剂量不够,偷工减料。建设单位向监理工程师提出对该桥台背回填质量进行复查。于是,监理工程师要求施工单位开挖重新检验。检验结果表明,灰土中石灰剂量合格,但部分层位压实度不合格。施工单位进行了返工处理,由此造成的损失,施工单位提出了工程延期和费用索赔的要求。
事件3:在该工程项目招标时,招标文件中就施工所需填料指定了甲、乙两处料源场。施工开始后,施工单位经试验发现甲料场材料质量不合格,无法用于施工。由于乙料场储量不足以放下全部填料,于是,施工单位重新找到了另一处新料场。由此导致材料运距增大,造成施工成本增加。施工单位就此提出工期和费用索赔的要求。
问题:
请说明承包人提出索赔的程序。
选项
答案
承包人提出索赔的程序如下: (1)承包人向监理人递交索赔意向通知书。 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。 (2)承包人向监理人递交索赔通知书。 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 (3)索赔事件具有连续影响的,承包人向监理人递交延续索赔通知。 索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。 (4)承包人向监理人递交最终索赔通知书。 在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Gq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
月进度报告中应该包括()。
下列属于合同文件中一般包括的内容有()。
有关行政监督部门有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处,承担后果责任的形式包括()。
对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括的文件是()。
当事人在合同中约定违约金的,一方违约后,()。
委托人应当授予监理人的权力有()。
设备工程监理服务合同的特征主要有()。
订立合同时,当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后,双方通过协商也未达成一致,则应按照()的市场价格履行。
随机试题
A.清热利湿,佐以泻下B.利湿化浊,佐以清热C.清热解毒,凉营开窍D.健脾和胃,温化寒湿E.解表清热利湿急黄神昏舌绛者,其治法是()
猪苓汤中配伍阿胶的用意是()
中国公民甲与外国公民乙因合同纠纷诉至某市中级法院,法院判决乙败诉。判决生效后,甲欲请求乙所在国家的法院承认和执行该判决。关于甲可以利用的途径,下列哪些说法是正确的?()
硅必须养护至其强度达到()时,才能够在其上行人或安装模板支架。
下列关于钢筋接头设置的说法,错误的是()。
营业税的纳税人购进货物所含的增值税,在任何情况下都不能扣减营业税,因为增值税和营业税是不同的税种。()
委托代理成本不包括()。
Hereismyideaabouthowafriendislike.Firstly,【M1】______afriendissomeoneyoucanshareyoursecrets.Ifyou【M2】_____
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度,是从中国土壤中生长出来的新型政党制度,是对人类政治文明的重大贡献。这一新型政党制度()
We’llgotoplaybasketballifit______tomorrow.
最新回复
(
0
)