首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)合同条款。建设单位通过公开招标委托正大监理公司承担施工阶段监理。 该工程在施工过程中,陆续发生如下索赔事件,针对各事件,施工单位均按合同约定提出索赔要求,经监理工程师审查确认索赔
某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)合同条款。建设单位通过公开招标委托正大监理公司承担施工阶段监理。 该工程在施工过程中,陆续发生如下索赔事件,针对各事件,施工单位均按合同约定提出索赔要求,经监理工程师审查确认索赔
admin
2022-03-24
21
问题
某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)合同条款。建设单位通过公开招标委托正大监理公司承担施工阶段监理。
该工程在施工过程中,陆续发生如下索赔事件,针对各事件,施工单位均按合同约定提出索赔要求,经监理工程师审查确认索赔所提出的延期时间与补偿金额均符合实际。
事件1:施工期间,施工单位发现施工图纸有误,经监理工程师确认后,建设单位要求设计单位进行修改。由于图纸修改造成停工20天。施工单位提出工程延期20天与费用补偿2万元的索赔要求。
事件2:施工期间因下雨,为保证路基填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候,连续6天出现50年一遇特大暴雨。施工单位提出工程延期10天与费用补偿2万元的索赔要求。
事件3:施工过程中,现场周围居民称施工单位施工噪声对他们的生活造成干扰,于是阻止施工单位的混凝土浇筑工作而造成停工5天。施工单位提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。
事件4:由于建设单位要求,使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m,监理工程师向施工单位下达了变更指令。施工单位收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知,分包单位及时向总承包人提出了费用索赔要求。其中包括:
(1)由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工程延期30天的索赔。
(2)此设计变更前因总承包人未按分包合同约定向分包单位提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工程延期10天的索赔。
总承包人以已向分包单位支付索赔21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
事件5:由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填。在招标文件中提供了相关的地质技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价。如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题:
请逐项分析监理工程师是否同意施工单位提出的索赔要求,并说明原因。
选项
答案
事件1:这是建设单位原因造成的,故监理工程师应同意施工单位所提出的索赔要求。 事件2:由于异常恶劣气候(特大暴雨)造成的6天停工是施工单位不可预见的,应同意延长工期6天的索赔要求,而不同意任何费用索赔的要求。 事件3:这是施工单位自身原因造成的,故不应同意施工单位的索赔要求。 事件4:监理工程师应批准由于设计变更导致的20万元的费用索赔和延长工期30天的工期索赔要求,因其属于建设单位责任(或不属于承包方责任)。但不应同意材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天的索赔要求,因其属于施工单位责任。 事件5:这是施工单位应合理预见的,故监理工程师不应同意其索赔要求。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Hq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明,使承包人能准确计算工程量。
设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
设备工程合同是()合同,双方当事人的权利与义务是相互对应的,一方的权利等同于另一方的义务,反之亦然。
()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
保证合同的主体是()。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
合同被变更、撤销的前提是()。
随机试题
患者呕吐鲜血或紫暗色血块,夹杂食物残渣,有哪些可能
农民田某于2004年去外国打工时在途中遇海难失踪,从此杳无音讯。2009年其妻胡某向当地人民法院申请宣告田某死亡,人民法院经审理判决宣告田某死亡。由于年幼的女儿田燕一直身体不好,家中又没有足够的经济能力给田燕治疗,2010年胡某将田燕送给膝下无子的邻村姚某
工地从某厂购买了钢筋,工人A和B用这些钢筋进行绑扎及砼浇筑作业,通过质量检查,结果如下表所示:
下列各项属于基金管理公司的投资管理部门的是()。
甲公司系增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%。主要从事家用电器的生产和销售,产品销售价格为公允价格。2013年度,甲公司有关销售业务及其会计处理如下。(1)2013年6月30日,甲公司与乙公司签订销售合同,以800万元价格向乙公司销售一批A产
上市公司信息披露义务人及其董事、监事、高管等违反信息披露管理规定的,中国证监会可以采取以下监管措施()。
日本近代教育与其他国家耜比,有明显的()
张先生:人们普遍把北京近年频繁出现的雾霾天气归咎于这个城市机动车数量的剧增,这种看法其实缺乏说服力。2012年北京的机动车拥有量为500万辆,而同期日本东京的机动车拥有量是600万辆,但东京并没有频繁出现雾霾天气。李女士:我不同意你的看法。你忽视了:
阅读材料回答问题秦穆公见伯乐年事已高,请伯乐推荐继任者,伯乐说九方皋可堪此任。九方皋奉穆公之命外出找马,三月后复命说,马已找到。穆公问:何马也?九方皋答道:是一匹黄色的公马。穆公派人去取马,取马人回报说是一匹黑色的母马。穆公不悦,责备伯乐道:你推
设f(x,y,z)=exyz2,其中z=z(x,y)是由x+y+z+xyz=0确定的隐函数,则f’(0,1,-1)=________.
最新回复
(
0
)