首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见
【背景资料】 某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见
admin
2016-03-02
85
问题
【背景资料】
某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见下表。
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。
事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6—7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,并要求对该工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。1—7月份投资情况见下表。
【问题】
事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
选项
答案
事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。 理由:A工作开始时间推迟属建设单位原因,且A工作在关键线路上。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0L6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如下图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个
背景资料:某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如下图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个
背景资料:某安装公司总承包了一大型压缩机组的设备安装任务,合同约定:安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作,合同总额为5000万元,工期为12个月。在压缩机组设备采购之前,业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购,被安装公司拒绝,安装
背景资料:A公司承包了东北某新建炼油厂的压缩机站机电安装工程,要求年底竣工。8台H型工艺气往复压缩机安装结束后,拟对压缩机进行单机调试,并由项目总工程师编制了用空气为介质的单机试运转方案报建设单位审批后,施工单位主持,建设单位参加单机试运工作。由
随机试题
在眼科,阿托品常用于______和治疗_____。
A.尾蚴B.胞蚴C.囊蚴D.包囊E.卵囊矛形歧腔吸虫的感染阶段是
舌癌的远处转移最多见于
孕妇,26岁。孕39周,上午家务劳动时突感胎动频繁,至傍晚胎动率减弱、消失,急诊入院,听诊胎心音90次/分,下列护理措施不妥的是()。
被告人经审判监督程序改判无罪前的哪些情形,国家不承担赔偿责任?()
“人多力量大”、“众人拾柴火焰高”,这些名言证明了人口的增加是有利于社会发展的。上述推断的主要缺陷在于()
我国基层群众性自治组织的活动原则包括()。(2008年多选59)
若有以下定义,则不移动指针p,且通过指针p引用值为98的数组元素的表达式是【】。intw[10]={23,54,10,33,47,98,72,80,61),*p=w;
IwasinnorthernKenya,whichissufferingthroughtheworstdroughttohittheHornofAfricain60years.Thetollofdepri
OntheImportanceofMutualUnderstanding1.现在许多人在为人处事方面只关心自己的利益而很少去顾及他人2.互相理解对于说话的双方都非常重要3.为此,我们应该……
最新回复
(
0
)