首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标,业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定,A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司,业主负责采购设备。 该工程在施工招标和合
某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标,业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定,A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司,业主负责采购设备。 该工程在施工招标和合
admin
2008-10-18
35
问题
某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标,业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定,A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司,业主负责采购设备。
该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件。
【问题】
1.施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达;G工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?
2.桩基工程施工完毕,已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师怀疑其中5号桩的混凝土质量有问题,建议业主采用钻孔取样的方法进一步检验;D公司不配合,总监理工程师要求A公司给予配合,A公司以桩基是D公司施工为由拒绝配合。A公司的做法妥当否?为什么?
3.若桩钻孔取样检验合格,A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用,赔偿其窝工损失,并顺延所影响的工期。A公司的要求合理吗?为什么?
4.业主采购的配套工程设备提前进场,A公司派人参加开箱清点,并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。监理工程师是否应予以签认?为什么?
5.C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失,要求业主重新采购供货。C公司的要求是否合理?为什么?
选项
答案
1.解答如下。 (1)评标委员会对F工程公司的投标文件不予评审。 理由:按照《招标投标法》的规定,对于超过招标文件要求提交投标文件的截止时间的投标文件,即逾期送达的投标文件视为废标,应予拒收。 (2)评标委员会对G工程公司的投标文件不予评审。 理由:按照《招标投标法》的规定,在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则作为无效投标文件,不再进入评标阶段。 2.A公司的做法不妥。 理由:根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定,工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。因此总承包单位应承担连带责任。本题中 A公司与D公司是总包与分包的关系,A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任,故 A公司有责任配合监理工程师的检验要求。 3.A公司的要求不合理。 理由:索赔的关键要看双方有没有合同关系。施工单位与建设单位有合同关系, 与监理单位没有合同关系。 因此,施工单位所受的损失不应由监理单位承担,应由建设单位承担由此发生的全部赞用,并顺延所影响的工期。建设单位的损失再和监理单位商议解决。 4.监理工程师应该予以签认。 理由;根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定,对于发包人供应的材料设备,若到货时间早于合同约定时间,发包人承担由此发生的保管费用。业主供应的材料设备提前进场,导致保管费用增加,属于发包人责任, 应由业主承担由此发生的保管费用。 5.C公司的要求不合理。 理由:一方面,根据建设工程施工合同中关于分包工程的管理规定,C公司作为分包单位,由于其与业主之间没有合同关系,因此只能够向承包单位提出要求,不应直接向业主提出采购要求;另一方面,根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定,对于发包人供应的材料设备,经清点移交后,交承包人保管,因承包人的原因发生损坏丢失的,由承包人负责赔偿。
解析
1.本题考核建设工程招标管理中对于无效投标文件的规定。
2.本题考核建设工程施工合同管理中关于分包合同的管理。
3.本题考核索赔的关系问题。
4.本题考核建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验。
5.本题考核建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Mv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时,这些工作是指()的可被压缩的工作。
某工程网络计划中,已知工作M的持续时间为6天,总时差和自由时差分别为3天和1天;检查中发现该工作实际持续时间为9天,则其对工程的影响是()。
下列方法中,既能比较工作的实际进度与计划进度,又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是()。
在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
某建设项目的净现金流量如下表所示,则该项目的静态投资回收期为()年。
工程监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告,必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查,并向()提交勘察成果评估报告。
在建设项目可行性研究阶段,通过多方案比较从中选择出最佳建设方案,以作为()的依据。
初步施工总进度计划编制完成后,检查总工期是否符合要求,其调整的主要方法有()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》,因不可抗力事件导致的损害及其费用增加,应由承包人承担的有()。
随机试题
产后小便不通,小腹胀急疼痛,倦怠乏力,少气懒言,语音低微,面色少华,舌质淡,苔白,脉缓弱。可诊断为
《灵枢.经脉》说:经脉十二者,伏行于
水玻璃能促进水泥快凝,在水泥中掺入约为水泥重量的多少倍水玻璃,2min即初凝,可用于堵漏抢修?[2001--023]
下列说法错误的是()。
法律效力是指对其所指向的人们的强制力或约束力,法律适用的时间效力是指()。
(甲)宋儒理学的代表人物中,如陆九渊的读书经验也有可取之处。《陆象山语录》有一则写道:“如今读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”接着,他又举出下面的一首诗:“读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长;未晓不妨权放过,切身须要急思量。”这就是所谓“读书不
法治思维不仅认为法律是治国理政的手段和工具,更强调法律是治国理政的最高准则,治国理政必须奉守法律至上原则。法律至上具体表现为
小张完成了毕业论文,现需要在正文前添加论文目录以便检索和阅读,最优的操作方法是:
A、Husbandandwife.B、Teacherandstudent.C、Nurseandpatient.D、Bossandemployee.C此题询问说话双方的关系。从男士问女士的问题和女士的回答,可以推断男士是一个想要看医生
A、Dwellers’lackofconscience.B、Increasingcostofrepairs.C、Thecompany’spoorjudgment.D、Thefiercecompetitionamongcomp
最新回复
(
0
)