首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
admin
2012-02-19
59
问题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m
3
,假设直接费单价为4.2元/m
3
,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m。的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:
(1) 因乙方租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
(2) 施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
(3) 5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m
3
。
(4) 5月20~22日,因降罕见暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
(5) 5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
[问题]
每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
选项
答案
事件2:索赔工期5天(5月15~19日) 事件3:索赔工期2天。 因增加工程量引起工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量: 4500÷10=450(m
3
) 现增加工程量900m
3
,因此应增加工期为:900÷450=2(天) 事件4:索赔工期3天(5月20~22日) 因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。 事件5:索赔工期1天(5月23日) 工程修复导致的工期延长责任由业主承担。 共计索赔工期为:5+2+3+1=11(天)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0OGw777K
本试题收录于:
房屋建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
房屋建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用,施工单位应当用于()。
关于合同争议仲裁的说法,正确的是()。
根据《招标投标法实施条例》,投标人撤回已提交的投标文件,应当在()前书面通知招标人。
根据《建筑工程质量管理条例》,应当按照国家有关规定办理质量监督手续的单位是()。
根据《建筑法》,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。
按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时,不能分解到各个工程分项的费用有()。
关于施工标段划分的说法,正确的有()。
关于《标准施工招标文件》中通用合同条款的说法,正确的是()。
工程项目经济评价中,财务分析依据的基础数据是根据()确定的。
随机试题
TheInternetandcellphonesarebringingpeopletogether,not【C1】________usapart—atleast,accordingtoanewsurveyrecently
(Itoccurredtomethat)hehadn’tpaidhisincometaxfortwomonths.
在乳腺癌半野切线等中心定位时,调节X轴使射野的外界开放,如果是保乳后放疗或需加补偿物时,射野外界一般游离出皮肤外
茶叶中咖啡因的提取方法是()。
不是肛门坐浴的作用的是
病人,女性,68岁,因冠心病、间断发生左心衰竭3年,半天来与家人争吵后心悸、气短,不能平卧,咳粉红色泡沫痰。急诊入院。体检:BP90/60mmHg,R28次/分,神清,坐位口唇发绀,两肺满布湿哕音及哮鸣音。给予病人洋地黄药物治疗,责任护士进行病情
下列表述属于我国古代园林特色的是()。
A、 B、 C、 D、 C一笔画成规律。题干中的四个图形都可以一笔画成,四个选项中只有C项可以一笔画成,故本题正确答案为C。
《末日审判书》
交通工具在现代社会,交通工具已经成为社会健康持续发展的关键因素。但令人遗憾的是,这些交通系统在为我们提供便利的同时,是要我们付出代价的。越是发展现代交通,我们所要付出的代价也越大。如果人类社会按照这个模式发展下去的话,将来就会付出更高的成本,受到
最新回复
(
0
)