首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项建筑工程合同。 在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交
背景资料 某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项建筑工程合同。 在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交
admin
2013-05-10
45
问题
背景资料
某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项建筑工程合同。
在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划,如图11所示,并在得到甲方代表的批准后,如期开工。
该工程开工后,在实际施工过程中发生了如下事件:
1.因部分原有设施搬迁拖延,甲方于8月17日才提供全部场地,影响了工作A、B的正常作业时间,使该两项工作的作业时间均延长了2天,井使这两项工作分别窝工6和8个工日;工作C未因此受到影响。
2.乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械应于8月27日进场,但因运输问题推迟到8月29日才进场,造成工作D实际作业时间增加1天,多用人工7个工日。
3.在工作E施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。
4.在工作F施工时,因甲方供应的材料出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并影响H工序作业时间延长1天,窝24个工日。
问题
1.根据施工网络进度计划确定计划工期、关键线路和A、B、C、D、E、F、H工作的总时差。
2.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
3.该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
4.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,施工管理费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项?经济补偿额为多少?
选项
答案
1.经图18计算结果可以确定计划工期为48天。A工序TF=0,B工序TF=3,C工序 TF=4,D工序TF=6,E工序TF=10,H工序TF=0。 [*] 关键线路为:M—A—F—H—I。 2.事件1因工作A位于关键线路上,工作B处于非关键线路上,未超过其总时差,应进行费用补偿。因此,可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且工作A位于关键线路上。 事件2不能提出补偿要求,因为租赁设备迟进场属于乙方应承担的风险。 事件3可以提出费用补偿要求,但不能提出工期补偿要求。因为设计变更的责任在甲方,由此增加的费用应由甲方承担;而由此增加的作业时间(2天)没有超过该项工作的总时差(10天),因此不能提出工期补偿要求。 事件4由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,给予工期补偿和费用补偿。 3.由图19计算可得: [*] 在考虑甲方责任的情况下,由于A工作延误2天(关键工序),B工作延误2天未超过其总时差3天,E工作延误2天,未超过其总时差10天,H工作拖延1天(关键工序),故包含甲方责任的工期为51天。 同理,在考虑甲、乙双方责任的情况下,除考虑甲方责任因素的情况以外,事件2中D工序作业时间增加1天,未超过其总时差6天,所以实际工期仍为51天。 所以,该工程应补偿工期为:51-48=3天。 4.在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有: (1)由事件1引起的经济补偿额:(6+8)×18=252元 (2)由事件3引起的经济补偿额:14×30+15000=15420元 (3)由事件4引起的经济补偿额:30×6+1000+18×4=1252元 乙方可得到合理的经济补偿额为:252+15420+1252=16924元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0OQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:某公路隧道长2800m,穿越的岩层主要由泥岩和砂岩组成,设计采用新奥法施工,分部法开挖,复合式衬砌,洞口段由于洞顶覆盖层较薄,岩隙发育。开挖中地表水从岩石裂隙中渗入洞内,施工单位严格按照新奥法施工的程序进行施工,并对锚喷混凝土的质量进行
后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查,其要求()。
背景材料:某施工项目由A公司施工,建设单位为B投资公司,监理为C监理公司。在施工时发生了一起死亡12人的重大质量事故。问题:哪个单位为事故报告单位?
背景材料:某施工单位承接了一条二级公路的路基、路面及部分桥涵施工。在施工中由于多种原因发生了几次质量事故。事故1:某现浇混凝土结构由于模板施工问题,出现较多的蜂窝、麻面,质量较差,监理要求修复,造成直接经济损失(包括修复费用)计2万元。
在对进度计划进行工期和时间安排的合理性审查时,应重点审查()。
关于公路工程施工招标评标的说法,正确的有()。
关于公路施工企业信用评价等级的说法正确的有()。
背景材料:某公路施工企业在进行安全宣传时,强调了对于事故处理的“四不放过”原则,即:(1)事故原因不查清不放过;(2)事故责任者没有受到教育不放过;(3)群众没有受到教育不放过;(4)领导没有受到教育不放过
空心板梁预制时,有25个预制台座,而模板只有5套,最好的施工组织方法是()。
屋顶设计必须满足( )等要求。
随机试题
人的精神意识思维活动和哪些脏关系密切
证候不包括()
A.阿胶B.枳壳C.鹿茸D.薄荷E.当归东北的主产药材是()
药师在审查处方时,要注意
商业银行申请取得基金托管资格,应具备的条件有()。
甲公司职工人数为120人,全体职工均于2010年3月1日签订了1年期的劳动合同。从2010年9月起,由于市场发生变化,生产经营发生严重困难,甲公司开始拖欠职工工资。2011年1月,甲公司濒临破产,被法院裁定进行重整。甲公司决定裁减部分职工,裁减人数初步确定
计算机的核心处理器是中央处理器,俗称CPU,CPU的主要部件包括()。
司某在C市开设了一家酒吧,生意兴隆,客户盈门。某日,市公安机关接到举报电话,举报人称该酒吧有人打架斗殴。警察吴某、白某前往酒吧查处问题。经查,盛某、胡某两名男子在酒吧中寻衅滋事,被酒吧老板司某打伤,血液喷溅在酒吧中。警察吴某、白某决定扣留部分物品作为证据。
一、注意事项1.申论考试与一般的写作考试不同,它是对应考者阅读理解能力、分析能力、提出并解决问题能力和文字表达能力的综合测试。2.请先仔细阅读给定的资料,然后按照后面提出的“申论要求”依次作答。3.本卷满分为100分。考试总时限为1
Laurenisnotmoreconsideratethanhertwinsister;bothofthemcannotdotheworkthatneedscareandpatience.
最新回复
(
0
)