首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定: (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。 (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定: (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。 (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
admin
2020-05-14
29
问题
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
(4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
问题:
工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?
选项
答案
工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为工期拖延1个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。
解析
考查的是发生索赔时的责任归属问题。矿业工程项目常见工程索赔类型:(1)因合同文件缺陷引起的索赔。因合同引起的索赔类型有因为合同,文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔以及因图纸或工程量表中的错误引起的索赔。(2)因为发包方违约引起的索赔。因为发包方违约的形式相对较多,包括发包方提出变更以及其他的自身违约;发包方指定的分包方或供货方未履行或未完全履行合同的影响导致对承包方的违约;以及工程师指示不当、能力不足的失误等原因造成对承包方的违约等。(3)客观条件变化引起索赔因为政策变化、自然条件变化和客观障碍等引起的索赔。在实际工程中应依据导致索赔事件发生的实际情况进行责任划分。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0RGw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库二级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《注册造价工程师管理办法》,造价工程师初始注册的有效期为()年。
企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业,减按()的税率征收企业所得税。
【2017年真题】某工程有3个施工过程,分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为2、3、4、3天,4、2、3、5天,3、2、2、4天,则流水施工工期为()。
【2004年真题】根据现行税收规定,施工企业应按建筑、安装、修缮、装饰和其他工程作业的营业额的()主管税务机关申报缴纳营业税。
【2012年真题】根据《价格法》,政府可依据有关商品或服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力,实行合理的()。
为了加强对造价工程师执业的监督和管理,我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中不予通过年检的有()。
下列关于诉讼时效的说法正确的有()。
根据我国现行法律,诉讼时效为1年的情形包括()。
建筑工程一切险是承保以土木建筑为主体的工程项目在整个建筑期问因自然灾害或意外事故造成的物质损失,以及依法应承担的第三者责任的保险。其保险项目包括物质损失部分、第三者责任及附加险三部分,其中物质损失部分不应当包括()。
如果公司注册资本的额度要求低于项目资本金额度的要求,股东按项目资本金额度要求投入企业的资金超过注册资本的部分,通常以()的形式记账。
随机试题
某市环保局应当地居民的举报对排放烟尘超过国家规定指标的某化工厂作出了罚款4万元的行政处罚,并责令其限期改正。化工厂对环保局的行政处罚决定不服,于2008年3月向法院提起行政诉讼。诉讼期间,原告找到被告要求协商解决,被告同意,遂变更了原行政处罚决定,对原告只
证明ax=1(a>0,a≠1).
手工钨极氩弧焊电弧电压的大小,主要是由弧长决定的。
Haveyoueverheardofonlinelearning?Ifyouareunfamiliarwithit,pleasereadthefollowing【B1】______introduction.Onlinec
一头成年奶牛,乏情,直肠检查子宫大小与妊娠2个月相似,子宫壁薄,波动极其明显,两侧子宫角容积大小可变动。与本病无关的是()
临床中可将缺氧分为5种类型,下列哪项不正确()
将现金送存银行,会计人员应填制的记账凭证是()。
在中国传统观念中,雕塑一直未被看作是与绘画同等的艺术形式;在中国传统学术中,也只有“画学”而没有“雕塑学”。历史上的这种不重视,造成19世纪末20世纪初,大量具有极高史料研究价值的石雕作品流失海外。而今天,新兴收藏家们的目光也只停留在艺术品的财富表象上,因
商业广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定的媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务。下列属于商业广告的是()。
关于B-ISDN说法中不正确的是______。
最新回复
(
0
)