某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、 E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图1-1所示的网络进度计划

admin2010-03-16 60

问题某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、 E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图1-1所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件：
事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。
事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。
事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。
事件4：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
针对施工单位就以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

选项

答案事件1：业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开于时间和补偿相关费用。事件2：因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作．同时已经对 A工作补偿了工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应对乙公司工期和费用补偿。事件3：由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不应给乙公司补偿。事件4：由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予乙公司工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0iv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

如果业主和承包商经过协商不能达成协议，致使索赔争议仍然未能解决的，业主和承包商可以根据仲裁协议，将索赔争议提交双方选定的()解决。

合同当事人履行合同时，应遵循以下原则：()。

()，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为()。

参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是()。

承担违约责任的条件是采用()。

在建设工程的过程中，最常用的担保方式是()。

下列不屈于资格预审须知中的必要合格条件的是()。

监理投标中，对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是()。

下列超声心动图结果描述中，不支持扩张性心肌病诊断的是

对病人的心理社会情况进行评估时，最主要方法是

不属于脑颅骨的是

会计软件系统中，最主要的功能模块是()。

Her　hobbies,　Jane　likes　fishing(　　　　　),　but　she　doesn’t　eating　fish.

境内单位提供的下列跨境应税业务中，免征增值税的有()。

甲和乙签订了一份棉花买卖合同，约定甲卖给乙棉花5NE。但后来乙下落不明，甲难以履行债务，遂将棉花提存。棉花提存后，一日遭遇雷击烧毁，该损失应由()。

Toahighlyimaginativewriter,______isapadofpaperandapen.

如果用户应用程序使用UDP协议进行数据传输，那么下列必须承担可靠性方面的全部工作的是（）。

Womenwithlowliteracysufferdisproportionatelymorethanmen,encounteringmore【C6】________infindingawell-payingjobandb

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

如果业主和承包商经过协商不能达成协议，致使索赔争议仍然未能解决的，业主和承包商可以根据仲裁协议，将索赔争议提交双方选定的()解决。

合同当事人履行合同时，应遵循以下原则：()。

()，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为()。

参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是()。

承担违约责任的条件是采用()。

在建设工程的过程中，最常用的担保方式是()。

下列不屈于资格预审须知中的必要合格条件的是()。

监理投标中，对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是()。

下列超声心动图结果描述中，不支持扩张性心肌病诊断的是

对病人的心理社会情况进行评估时，最主要方法是

不属于脑颅骨的是

会计软件系统中，最主要的功能模块是()。

Her hobbies, Jane likes fishing( ), but she doesn’t eating fish.

境内单位提供的下列跨境应税业务中，免征增值税的有()。

甲和乙签订了一份棉花买卖合同，约定甲卖给乙棉花5NE。但后来乙下落不明，甲难以履行债务，遂将棉花提存。棉花提存后，一日遭遇雷击烧毁，该损失应由()。

Toahighlyimaginativewriter,______isapadofpaperandapen.

如果用户应用程序使用UDP协议进行数据传输，那么下列必须承担可靠性方面的全部工作的是（）。

Womenwithlowliteracysufferdisproportionatelymorethanmen,encounteringmore【C6】________infindingawell-payingjobandb

Her　hobbies,　Jane　likes　fishing(　　　　　),　but　she　doesn’t　eating　fish.