首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图7-10)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。 E工序人工30人/天,吊车1台/天; F工序人工35人/天,搅拌机1台/天;
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图7-10)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。 E工序人工30人/天,吊车1台/天; F工序人工35人/天,搅拌机1台/天;
admin
2009-05-15
54
问题
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图7-10)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。
E工序人工30人/天,吊车1台/天;
F工序人工35人/天,搅拌机1台/天;
G工序人工15人/天,卷扬机1台/天;
H工序人工35人/天,搅拌机1台/天;
I工序人工20人/天,无施工机械。
在施工过程中出现以下事件:
事件1:因业主不能及时供应材料,使E工序延误3天,G工序延误2天,H工序延误3天。
事件2:因施工机械故障使E工序延误2天,G工序延误2天。
事件3:因设计变更,使F工序延误3天。
事件4:因外部供电故障,使F工序延误1天,I工序延误1天。
根据双方商定,人工费定额为28元/日,E工序使用吊车台班费为240元/台班,F工序使用搅拌机台班费为70元/台班,G工序卷扬机台班费为55元/台班,H工序搅拌机台班费为70元/台班,间接费率为16%,利润率为5%。根据上述约定,乙方提出工期补偿17天和费用索赔18525.78元的要求。
问题:
1.确定该工程项目的施工进度关键线路和F、G、H工序的总时差。
2.乙方上述要求是否合理?
3.经甲方代表认定的索赔工期和费用补偿应为多少?
选项
答案
1.用标注法确定关键线路(图7-32)。 [*] 关键线路为:M—A—E—H—I—J—N F工序TF—5,G工序TF=19,H工序TF=0。 2.乙方代表提出的要求不合理。 3.事件1、3、4均属于甲方责任,事件2为乙方责任。F、G工序为非关键工序,延误时间未超过其总时差,不影响工期,故不进行工期补偿。E、H、I为关键工序,延误影响总工期。延误时间E工序补偿3天,H工序补偿3天,I工序补偿1天,共计补偿工期7天。 经济索赔: (1)机械窝工费(闲置费): E工序;3×240×60%=432(元) F工序:(3+1)×70×60%=168(元) G工序:2×55×60%=66(元) H工序:3×70×60%=126(元) 合计:792元 (2)人工窝工费: E工序:3×30×28×60%=1512(元) F工序:4×35×28×60%=2352(元) G工序:2×15×28×60%=504(元) H工序:3×35×28×60%=1764(元) I工序:1×20×28×60%=336(元) 合计:6468元 (3)因属暂时停工,间接费损失不予补偿。 (4)因属暂时停工,利润损失不予补偿。 结论:经济补偿合计:792+6468=7260(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0lb5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
根据建设项目的性质及对环境影响的不同,环境影响要素划分为()种,行业类别划分为18个行业。
分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当()。
建设项目的水污染防治设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()验收,验收不合格的,该建设项目不得投入生产或者使用。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境影响评价文件应当就该项目对()作重点分析。
依据《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》,严格控制围填海工程,禁止在经济生物的()进行围填海活动。
依据《中华人民共和国水污染防治法》,()根据本行政区域重点水污染物排放总量控制指标的要求,将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位。
依据《中华人民共和国水污染防治法》,对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区,有关人民政府环境保护部门应当()。
《规划环境影响评价条例》对规划环境影响评价应当分析、预测和评估的内容有()。
依据《中华人民共和国循环经济促进法》,新建、改建、扩建项目必须符合项目所在地行政区域()总量控制指标的要求。
根据《规划环境影响评价条例》,规划环境影响报告书应包括的内容有()。
随机试题
关于LAK细胞,下列说法不对的是
依照《解决国家和他国国民投资争端公约》关于解决投资争端国际中心(ICSID)管辖权的规定,有关将案件提交中心调解或仲裁必须具备的要件是:
目前,一些学校安装的语言实验室系统、多媒体综合教室属于()。
根据《民法通则》规定,公民的人格权不包括()。
现在市面上充斥着《成功的十大要素》之类的书。出版商在推销此类书时声称,这些书将能切实地帮助读者成为卓越的成功者。事实上,几乎每个人都知道,卓越的成功,注定只属于少数人,人们不可能通过书本都成为这少数人群中的一个。基于这一点,出版商故意所作的上述夸张乃至虚假
Doesthelanguagewespeakdeterminehowhealthyandrichwewillbe?NewresearchbyKeithChenofYaleBusinessSchoolsuggest
A公司近期成功中标当地政府机构某信息中心的信息安全系统开发项目。公司任命小李为项目经理,配备了信息安全专家张工,负责项目的质量保证和关键技术。小李为项目制定了整体进度计划,将项目分为需求、设计、实施和上线试运行四个阶段,项目开始后,张工凭借其丰富的
Someabnormalhumanbehaviormaybecausedbyeatingsubstancesthatupsetdelicatechemicalbalancesinthebrain,
Itisimportantforustoknowhowtostaysafewhiletravelinginforeigncountries.We’veallheardthestoriesoftravelersh
Driver’sLicenseTestTipsA)Thisarticlewillprovideyouwithsomesimpletipsforpassingyourdriver’slicensetest.Adequat
最新回复
(
0
)