首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致
admin
2012-06-14
66
问题
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件:
事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的请求。
事件2:为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4:甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。
选项
答案
根据《建设工程安全生产管理条例》,事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任及理由。 (1)甲施工单位和乙施工单位对事故承担连带责任,由乙施工单位承担主要责任。 理由:甲施工单位属于总承包单位,乙施工单位属于分包单位,他们对分包工程的安全生产承担连带责任;分包单位不服从管理导致的生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。 (2)监理单位承担监理责任。 理由:监理单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0sq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
不安抗辩权是指按照合同规定()享有的中止履行义务的权利。
某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以5000元的价格购买50台A型计算机的要求,但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为()。
甲与乙订立一买卖合同,甲又与丙订立一保证合同,约定丙对乙履行债务承担连带保证责任,下列表述正确的是()。
我国法律规定在诉讼时效期间的(),因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效终止。
我国民法通则规定的普通诉讼时效期间为()。
在无权代理的情况下,被代理人享有(),第三人享有()。
雇主要求中可能包括()内容。
引进设备合同采用特定的贸易术语,则默示内容包括()。
出现()等情况时,监理单位应对由此给业主造成的损失给予赔偿。
设备供货方提供的设备有质量瑕疵的,采购方可以()。
随机试题
电渣焊属于____保护。
某些员工视物模糊,伴有复视某些员工主诉、手腕疼痛、手部麻木
G1P0,孕41周,宫口开大4~5cm,胎心100次/分,胎心监测示“晚期减速”,胎儿头皮血pH值7.18,最恰当的处理为()
甲和乙是盗窃案的共犯,被人民法院判处有期徒刑后在同一监狱服刑。二人在服刑期间脱逃至A市。甲在A市某宾馆吃饭时被抓获,押解回监狱后发现甲在A市还犯有盗窃罪;乙在A市抢劫时被当场抓获。对甲和乙所犯的新罪应当如何进行管辖?
实测过程为任意流程时关闭车道控制器(车道计算机)电源,要求车道工作状态正常,加电后数据无丢失。该测试为()。
纳税人被工商行政管理吊销营业执照的,应当自营业执照被吊销之日起( )内,向原税务登记机关办理注销税务登记。
经国务院证券监督管理机构批准,证券公司可依法经营()部分或者全部业务。
买人证券的一方同意按照约定期限和价格再卖出证券,这种交易合同被称为()。
Globally,mostsmokersstartsmokingbeforetheageof18,withalmostaquarterofthosebeginningbeforetheageof10.Theyo
Ihavenostatisticsonthis,butconversationwithfriendsanddozensofperson-on-the-streetinterviewsIsawandheardlastm
最新回复
(
0
)