【背景资料】某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后，考虑工期紧，劳

admin2016-08-15 68

问题【背景资料】
某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。
A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件：
事件一：C公司在空压机安装完成后，单机试运行前做了如下工作：试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成；提供了产品合格证明书，施工记录，空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕；建立了试运行组织，试运行操作人员已经过技术培训；试运行所需的冷却水有充分保证；测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后，C公司通知B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。
事件二：施工期间，因车间变电所土建工程延迟7天移交，A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作，总时差5天)的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元／工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。
【问题】
事件一中，单机试运行前的准备工作有哪些不足?

选项

答案试运行准备工作不完整的地方主要有： (1)空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕，缺少有关合格资料； (2)试运行操作人员已经过技术培训，还应该经过考试合格，并熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作； (3)在编制了试运行方案并获总包单位批准后，还需报建设单位或监理单位批准后实施； (4)缺少条件：保修人员应该就位。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0wou777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的(　　)结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

对项目建设管理的稽察内容主要包括()。

冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为(　　)。

下列关于爆破器材运输的说法正确的有()。

用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得(　　)。

以下属于水工建筑物永久作用荷载的是()。

Ⅳ级工有：坚硬的黏土、砾质黏土、含卵石黏土，其外观及其组成特性为(　　)。

(　　)不得在监理单位和施工单位兼职。

在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压最大为()V。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，单元工程的“三级检查制度”包括()。

急性下壁心肌梗死患者住院5天突然出现呼吸困难，出冷汗，不能平卧，查体心底部可闻及3／6级收缩期杂音。最有效的治疗应该是

Kistner最先提出GnRH-α是哪种疗法的用药

案情：李某和王某共同抢劫致人死亡，被某中院一审，一审后李某被判死刑，缓期两年执行，王某被判有期徒刑十年。问题：本案如果中院未对李某限制减刑，高院在核准李某判决时发现李某应当限制减刑，高院该如何处理?

【2016年真题】采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有()。

建设工程安全生产管理制度不包括(　　)。

世界各国的证券交易市场都有专门机构进行证券的存管和结算，在每一周的最后一个交易日结束后对证券和资金进行清算、交收、过户，使买入者得到证券，卖出者得到相应的资金。()

在国内航空运输中，承运人对每位旅客的人身赔偿责任限额为40万元人民币。()

收益法中所指的收益是()。(中央财经大学，2011)

已知方程＝0的两个解y1＝eχ，y2＝χ，则该方程满足初值y(0)＝1，y′(0)＝2的解y＝_______．

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的( )结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

对项目建设管理的稽察内容主要包括()。

冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为( )。

下列关于爆破器材运输的说法正确的有()。

用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得( )。

以下属于水工建筑物永久作用荷载的是()。

Ⅳ级工有：坚硬的黏土、砾质黏土、含卵石黏土，其外观及其组成特性为( )。

( )不得在监理单位和施工单位兼职。

在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压最大为()V。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，单元工程的“三级检查制度”包括()。

急性下壁心肌梗死患者住院5天突然出现呼吸困难，出冷汗，不能平卧，查体心底部可闻及3／6级收缩期杂音。最有效的治疗应该是

Kistner最先提出GnRH-α是哪种疗法的用药

案情：李某和王某共同抢劫致人死亡，被某中院一审，一审后李某被判死刑，缓期两年执行，王某被判有期徒刑十年。问题：本案如果中院未对李某限制减刑，高院在核准李某判决时发现李某应当限制减刑，高院该如何处理?

【2016年真题】采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有()。

建设工程安全生产管理制度不包括( )。

世界各国的证券交易市场都有专门机构进行证券的存管和结算，在每一周的最后一个交易日结束后对证券和资金进行清算、交收、过户，使买入者得到证券，卖出者得到相应的资金。()

在国内航空运输中，承运人对每位旅客的人身赔偿责任限额为40万元人民币。()

收益法中所指的收益是()。(中央财经大学，2011)

已知方程＝0的两个解y1＝eχ，y2＝χ，则该方程满足初值y(0)＝1，y′(0)＝2的解y＝_______．

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的(　　)结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为(　　)。

用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得(　　)。

Ⅳ级工有：坚硬的黏土、砾质黏土、含卵石黏土，其外观及其组成特性为(　　)。

(　　)不得在监理单位和施工单位兼职。

建设工程安全生产管理制度不包括(　　)。