首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件:
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件:
admin
2022-07-27
24
问题
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:业主未能按时提供出全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
选项
答案
按工作时间实际变化情况,计算实际工期;就承包商可提出索赔事件,计算承包商应获得的工期补偿;计算实际工期与计划工期的差值,即延期时间;承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差,即为承包商的工期奖罚天数。 本案例中,工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中,计划中的关键线路不变,工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/11Xw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
混凝土拌合时水泥的允许称量误差是()。
根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号),项目法人(建设单位)质量管理的主要内容是()。
某省属重点水利工程项目计划于2004年12月28日开工,由于坝肩施工标段工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:在计划执行过程中,出现了如下事件:事件1:因业
根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的有关要求,“竣工验收鉴定书”中对工程建设施工单位的叙述到()。
截流的基本方法有抛投块料截流、爆破截流、下闸截流,其他还有()等。
某水库溢洪道加固工程,控制段现状底板顶高程30.0m,闸墩顶面高程42.0m,墩顶以上为现浇混凝土排架、启闭机房及公路桥。加固方案为:底板顶面增浇20cm混凝土,闸墩外包15cm混凝土,拆除重建排架、启闭机房及公路桥。其中现浇钢筋混凝土排架采用爆破拆除方案
水利水电工程施工中根据坚固系数大小,岩石分为()级。
根据《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》的规定,一级评审项目中的“现场管理”包括的二级评审项目有()。
二类坝的工况是指()。
随机试题
调查地区乙型肝炎感染情况,可用
某晚期血吸虫病人,脾切除术后3天,体温已正常,护理重点注意哪项
商品经济的产生和发展,首先是以()为基础的。
在工程项目前期咨询合同中,业主的义务有()。
下列表述准确的是()
社会保险是社会保障制度中最基本最核心的内容。我国的社会保障制度除社会保险外,还包括()①社会救济②社会福利③社会优抚④社会信贷
某单位组织职工参加团体操表演,表演的前半段队形为中间一组5人.其他人按8人一组围在外圈;后半段队形变为中间一组8人,其他人按5人一组围在外圈。该单位职工人数150人,则最多可有多少人参加?
小刘在超市买一瓶香油付了人民币25元,在这里,人民币履行的职能是()。
财产保全是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后,为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失,对当事人的财产或者争议的标的物,采取限制当事人处分的强制措施。根据上述定义,下列最可能获得人民法院批准的财产保全申请的是()。
将数据库的结构划分成多个层次,是为了提高数据库的物理独立性和
最新回复
(
0
)