某工程项目施工过程中，在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专

admin2017-01-19 54

问题某工程项目施工过程中，在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

选项 A、13
B、15
C、19
D、27

答案C

解析根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款"的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/16Sw777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和(　　)构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用(　　)计价方式发包工程。

某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到2006年6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据施工合同示范文本的规定，(　　)。

施工质量控制中，事后质量控制的重点是(　　)。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为(　　)。

某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为500万元，则该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为40%，利润率为15%，则该分项工程的不含税造价为(　　)万元。

行政首长负责制原则的具体体现是（）

WhatdowemeanbyaperfectEnglishpronunciation?Inone【C1】______thereareasmanydifferentkindsofEnglishastherearesp

脓胸的病理病理变化过程可分为3个时期：、和__。

张某被罚款200元的行政行为由大化街道派出所作出，张某对此行为向区公安分局提出了行政复议，张某对于复议决定仍不服，决定起诉，那么他如何确定被告?可能存在的情形有：

根据《安全生产许可证条例》，()应当申请安全生产许可证。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十条规定施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的()。

根据《会计档案管理办法》的规定，现金日记账和银行存款日记账的保管期限是()年。

一个国家货币与另一个国家货币的折算比率是()。

在当代中国，马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的科学体系，这是因为它们在()上高度统一。

•LookatthenotesaboutthecareerofHarryRobbins.•Someinformationismissing.•YouwillhearapresentationgivenbyHa

建设工程施工管理

二级建造师

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和( )构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。

某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到2006年6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据施工合同示范文本的规定，( )。

施工质量控制中，事后质量控制的重点是( )。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为( )。

某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为500万元，则该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为40%，利润率为15%，则该分项工程的不含税造价为( )万元。

行政首长负责制原则的具体体现是（）

WhatdowemeanbyaperfectEnglishpronunciation?Inone【C1】______thereareasmanydifferentkindsofEnglishastherearesp

脓胸的病理病理变化过程可分为3个时期：______、______和______。

张某被罚款200元的行政行为由大化街道派出所作出，张某对此行为向区公安分局提出了行政复议，张某对于复议决定仍不服，决定起诉，那么他如何确定被告?可能存在的情形有：

根据《安全生产许可证条例》，()应当申请安全生产许可证。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十条规定施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的()。

根据《会计档案管理办法》的规定，现金日记账和银行存款日记账的保管期限是()年。

一个国家货币与另一个国家货币的折算比率是()。

在当代中国，马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的科学体系，这是因为它们在()上高度统一。

•LookatthenotesaboutthecareerofHarryRobbins.•Someinformationismissing.•YouwillhearapresentationgivenbyHa

工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和(　　)构成。

某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用(　　)计价方式发包工程。

某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到2006年6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据施工合同示范文本的规定，(　　)。

施工质量控制中，事后质量控制的重点是(　　)。

某基础开挖分项工程，计日工每工日工资标准35元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商6人窝工8天，承包商原因造成3人窝工6天，由此承包商提出的人工费索赔为(　　)。

某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为500万元，则该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为40%，利润率为15%，则该分项工程的不含税造价为(　　)万元。

脓胸的病理病理变化过程可分为3个时期：、和__。