首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2009-05-04
51
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表2-8中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生了以下事件:
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位1台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各1台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]
1.以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.工程师对施工索赔的审核批准如下: 事件1:不应该批准。 理由:事故是施工单位应该预料到的,属施工单位的责任。 事件2:不应该批准。 理由:施工单位为确保安全,自行调整施工方案,属施工单位的责任。 事件3:应该批准。 理由:事故是由于土建施工图纸中错误造成的,属建设单位的责任。 事件4:应该批准。 理由:事故是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的,属建设单位的责任。 事件5:应该批准。 理由:事故是由于建设单位设计变更造成的,属建设单位的责任。 2.变更价款的确定原则: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款。 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3. (1)造价工程师应批准的索赔金额: 事件3:返工费用:20000元 事件4:机械台班费:(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=4961(元) 人工费:86×18=1548(元) 事件5:应给施工单位的补偿: 直接费:18000+2000=20000(元) 间接费:20000×10%=2000(元) 利 润:(20000+2000)×5%=1100(元) 税 金:(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿:20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或:(18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) =23887.71(元)(或23888元) 合计:20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)造价工程师应批准的工程延期: 事件3:8天 事件4:5天 合计:13天
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1B75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
从国际工程市场的发展情况看,工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司()。
依据《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的()应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
按有关规定的精神,在监理工作过程中,()应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。
当监理人员之间出现配合不当、情绪低落等情况时,总监理工程师应根据()原理进行协调处理。
从监理的角度,施工准备阶段要收集()等信息。
建设单位档案管理的职责是()。
()决定了建设工程文件档案资料是多层次、多环节、相互关联的复杂系统。
在工程建设程序中,建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是()阶段的工作。
“若在施工过程中对质量进行事中控制,发现质量问题及时返工,可能影响工程局部进度,但却能起到保证进度的作用”,这表明在进度目标和质量目标之间存在()。
组织结构是组织内部形成的较为()的相互关系和联系方式。
随机试题
孙某因犯故意伤害罪被中级人民法院第一审判处死刑缓期二年执行,人民检察院提起抗诉。第二审人民法院经审理后改判孙某死刑立即执行。对此案的处理,下列哪一种说法是正确的?()
Nomatterhow______,it’simpossiblethathehasneverlostmoney.
甲状腺功能亢进病人术前准备有效的指标为
油风的针灸治疗可采取:
建设项目的工程造价在量上与( )相等。
在我国的二十四节气中,春天的最后一个节气是()。
排球比赛中的“背飞”属于()。
存款储蓄有多种形式,其中能够最大限度地吸收社会闲散奖金的有效形式是( )。
•Youwillhearfiveshortrecordings.•Foreachrecording,decidewhatthespeaker’sjobis.•Writeoneletter(A—H)nexttothe
In1962,duringanelectioncampaign,theCanadiangovernmentattemptedtoboosttheeconomybyloweringthevalueoftheCanadian
最新回复
(
0
)