背景资料：某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明

admin2020-10-28 83

问题背景资料：
某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：
①报价采用工程量清单模式。
②结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素，保证不因此情况追加工程款。
④主要装饰部位的石材由建设单位供贷，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场，使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题：
事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应是多少d?

选项

答案事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为9＋2＋6＝17(d)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1EUu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于建筑幕墙工程，下列各项中应对其进行复验的有()。

配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。

关于建筑塑料的特性的说法，正确的有()。

关于钢化玻璃的特性，下列说法中正确的有()。

背景某工程双代号实标网络图如下：假设各项工作均匀速进展，其中，工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额(单位：万元)。问题试从投资角度分析6月、11月底的进度偏差及实际进展情况。

【背景资料】某建筑工程，建筑面积84600m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上46层。基础埋深15．2m，底板厚2．6m，底板混凝土C40。底板钢筋施工时，板厚1．5m处的HRB335级φ16钢筋，由于市场一直处于缺货状态，而业主对工期

建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。

根据民用建筑的规模大小分类，下列建筑物中，属于大型性建筑的是()。

当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（　　）涂料。

板式橡胶支座出现()时应及时更换。

关于兴奋性突触传递过程的叙述错误的是

作为施工企业成本费用核算对象的工业和民用建筑工程，核算单位一般应为()

在价值工程功能评价时，会议主持人将拟解决的问题抽象后抛出，与会人员讨论并充分发表看法，适当时机会议主持人再将原问题抛出继续讨论，这一方法是()。

按工作原理分类的泵有()。

域名与IP地址通过()服务器相互转换。

在我国，经济犯罪案件应由人民法院()审理。

列宁说：“新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟，是先锋队无产阶级同广大农民群众的结合。”在新经济政策中，最能体现这一“实质”的内容是()。

如果待排序序列中两个数据元素具有相同的值，在排序后它们的位置发生颠倒，则称该排序是不稳定的。下列不稳定的排序方法是

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于建筑幕墙工程，下列各项中应对其进行复验的有()。

配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。

关于建筑塑料的特性的说法，正确的有()。

关于钢化玻璃的特性，下列说法中正确的有()。

背景某工程双代号实标网络图如下：假设各项工作均匀速进展，其中，工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额(单位：万元)。问题试从投资角度分析6月、11月底的进度偏差及实际进展情况。

【背景资料】某建筑工程，建筑面积84600m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上46层。基础埋深15．2m，底板厚2．6m，底板混凝土C40。底板钢筋施工时，板厚1．5m处的HRB335级φ16钢筋，由于市场一直处于缺货状态，而业主对工期

建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。

根据民用建筑的规模大小分类，下列建筑物中，属于大型性建筑的是()。

当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（ ）涂料。

板式橡胶支座出现()时应及时更换。

关于兴奋性突触传递过程的叙述错误的是

作为施工企业成本费用核算对象的工业和民用建筑工程，核算单位一般应为()

在价值工程功能评价时，会议主持人将拟解决的问题抽象后抛出，与会人员讨论并充分发表看法，适当时机会议主持人再将原问题抛出继续讨论，这一方法是()。

按工作原理分类的泵有()。

域名与IP地址通过()服务器相互转换。

在我国，经济犯罪案件应由人民法院()审理。

列宁说：“新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟，是先锋队无产阶级同广大农民群众的结合。”在新经济政策中，最能体现这一“实质”的内容是()。

如果待排序序列中两个数据元素具有相同的值，在排序后它们的位置发生颠倒，则称该排序是不稳定的。下列不稳定的排序方法是

当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（　　）涂料。