首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机具损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料。
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机具损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料。
admin
2020-10-13
74
问题
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机具损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。
选项
A、20
B、24
C、22
D、32
答案
C
解析
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:①永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;②承包人施工设备的损坏由承包人承担;③发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;④因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;⑤因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;⑥承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。所以应批准的索赔金额=16+2+4=22(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1Vfu777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
某企业资产总额年末数为1163150元,流动负债年末数为168150万元,长期负债年末数为205000元,则该企业年末的资产负债率为()。【2009年考试真题】
下列关于设备磨损的表述中,错误的是( )。
施工企业主营业务收入为()。
下列各项,不属于企业流动负债的是( )。
某工艺设备原方案的投资额为10万元,经营成本为4.5万元,新方案的投资额为14万元,经营成本为3万元,则增量投资收益率为()。
进行单因素敏感性分析,要假设各个不确定因素之间相互独立,当考察一个因素时,应当令其余因素( )。
下列属于筹资活动流入的现金有( )。
在施工过程中,由于法律变化引起的价格调整,则承包商可索赔()。
经营活动的现金流量不包括()。
某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,第一年工作台班为250个小时,则该拖拉机第一年的折旧额为()。
随机试题
储蓄存款又有支票存款之称。()
蓄电池电解液的密度随温度的变化而变化,温度升高则密度下降。()
甲公司与乙公司货款纠纷一案,某省A区人民法院审理判决后,基于甲公司的上诉,B市中级人民法院审理后作出判决驳回上诉,维持原判决,最高人民法院发现已生效的判决在认定事实与适用法律方面确有错误,有权依照再审程序提审或指令()。
在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下,合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。
可持续发展由其内部具有严格逻辑关系的“五大支持系统”所组成。这五大系统分别是()。
歌剧《波吉与贝丝》是美国作曲家格什温的作品。()
论述社会主义和谐社会的基本特征。
对于图书管理数据库,检索当前至少借阅了两本图书的读者的姓名和所在单位。下面SQL语句,正确的是SELECT姓名,单位FROM读者WHERE借书证号IN;设有图书管理数据库中包含以下表:读者(借书证号C(4),单位C(8),
假设学生表已有年纪、专业、学号、姓名、性别和生日6个属性,其中可以作为主关键字的是
Althoughtheenjoymentofcolorisuniversalandcolortheoryhasallkindsofnamestoit,colorremainsaveryemotionalands
最新回复
(
0
)