首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某成品燃料油外输项目,由4台5 000 m3成品汽油罐,两台10 000 m3消防罐,外输泵和工作压力为4.0 MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施
【背景资料】 某成品燃料油外输项目,由4台5 000 m3成品汽油罐,两台10 000 m3消防罐,外输泵和工作压力为4.0 MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施
admin
2016-03-08
48
问题
【背景资料】
某成品燃料油外输项目,由4台5 000 m
3
成品汽油罐,两台10 000 m
3
消防罐,外输泵和工作压力为4.0 MPa的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36 V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统:试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20 d,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。
【问题】
A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
选项
答案
A公司拒绝C公司的索赔不妥当。 理由:A公司属于总承包单位,C公司是其分包单位,它们之间存在着合同关系。C公司与业主之间没有合同关系,C公司的权利应通过A公司向业主进行索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1fou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水利工程建设前期工作一般分为()。
【背景资料】 某水电站工程主要工程内容包括:碾压混凝土坝、电站厂房、溢洪道等,工程规模为中型。水电站装机容量为50MW,碾压混凝土坝坝顶高程417m,最大坝高65m。该工程工平面布置示意图如图5-1所示。 事件1:根据合同工期要求,该工程施工导流部
【背景资料】 某大型引调水工程位于Q省X市,第5标段河道长10km。主要工程内容包括河道开挖、现浇混凝土护坡以及河道沿线生产桥。工程沿线涉及黄庄村等5个村庄。根据地质资料,沿线河道开挖深度范围内均有膨胀土分布,地面以下1~2m地下水丰富且土层透水性较强。
按水闸承担的任务分类,用来控制引水流量的水闸称为()。
均质土坝碾压方案中,可选用的压实机械类型有()
根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176—1996),分部工程应按()进行划分,同一单位工程中,同类型的各个分部工程的工程量不宜相差太大,不同类型的各个分部工程投资不宜相差太大。
建筑物材料按其功能分类有( )。
随机试题
下列说法哪项是不正确的?
产褥感染病人应取正确体位是()
下列关于最高限价的表述错误的是()。
李某于5月6日向商标局提出了商标注册的申请,商标局经初步审定,在5月15日予以公告。后有人对该商标申请提出异议,商标评审会于9月20日裁定商标异议不能成立,最终商标局于9月30日核准注册了该商标。则该商标的有效期应从()起计算。
操行评定是在一定时期内对学生的思想行为所做得比较全面的评价。()
供给侧改革全称是“供给侧的经济结构性改革”,在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。下列能体现出这一作用新趋势的有()。①建设能源物联网,方便居民监控管理能源使用②线上互联企业和线下传
设微分方程=2y-x,在它的所有解中求一个解y=y(x),使该曲线y=y(x)与直线x=1,x=2及x轴围成的图形绕x轴旋转一周所生成的旋转体体积最小.
一个C++语言程序的开发步骤通常包括编辑、【】、链接、运行和调试。
Dinosaurswerereptileswhichbecameextinctabout65millionyearsago.Themostintriguingquestionaboutdinosaurshasalways
Youthoughttherisingcostofcollegetuitionwasbad?Thencheckouttherisingcostofcollegetextbooks.TheAmericanEnterp
最新回复
(
0
)