首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求:合同工期200天,2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件,编写了该工程各工作的逻辑关系及持
背景资料 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求:合同工期200天,2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件,编写了该工程各工作的逻辑关系及持
admin
2017-11-03
48
问题
背景资料
某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求:合同工期200天,2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件,编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示),并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示),经监理单位审核后修正并补充完整。
工程如期开工,施工中发生如下事件:
事件1:依据已批准的进度计划,结合现场实际,项目部制定了主坝项目的横道图进度计划如下:
事件2:由于移民搬迁问题,C工作时断时续,2013年1月15日全部完成,由此增加费用3万元。
事件3:因修理损坏的灌浆设备,导致A1工作延误了3天,造成机械闲置、人员窝工费用为1.5万元/天。
事件4:A4工作从2013年2月16日开始,因部分坝顶道路压实度没达到质量要求,需返工处理,A4工作的实际持续时间为32天,工程费用增加2万元。
问题
指出事件2、事件3、事件4的责任方,并分别分析对工期的影响。
选项
答案
事件2的责任方为发包人,C工作计划最迟完成日期为2013年1月30日,实际完成日期为2013年1月15日,不影响工期。 事件3的责任方为承包人,A1工作按横道图延误了3天,A2、A3、A4、B1工作的开始时间将推迟,但3天的延误时间并没有超过总时差,不影响工期。 事件4的责任方为承包人,A4工作从2013年2月16日开始,32天后为2013年3月17日完成,未超过3月20日的最迟完成时间,不影响工期。
解析
本题考核关于进度延误研判,掌握对进度延误责任认定,对总工期影响程度的分析。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中有关发包人和承包人的责任和义务,确定造成进度延误的责任方。
判别是否影响工期的方法:是否为关键工作?若是则影响工期;若不是,则判断延误时间是否超过总时差,若超过则影响工期;其余情况均不影响工期。
事件2中因为移民安置为发包人职责,因移民问题影响施工,责任为发包人。
事件3中修理损坏的设备、事件4中的质量问题返工均为承包人原因造成,故为承包人责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1qKw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
竣工验收阶段是工程完成建设目标的标志,是全面考核( )的重要步骤。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,有关行政监督部门取消其( )参加招标项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销其营业执照。
在砂卵石地层中,每个槽孔的施工通常采用先钻主孔,后劈打副孔的方法。这种成槽方法是( )。
建设项目在主体工程开工之前,必须完成各项准备工作,其主要工作内容包括( )。
水利水电施工中土石分级的依据是( )。
监理单位承担了某混凝土坝工程的施工阶段监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件。问题1.事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发现,基础工程部
以下关于选择混凝土运输浇筑方案原则的错误表述是( )。
单位工程验收可分为单位工程投入使用验收和单位工程完工验收。单位工程投入使用验收由______主持,单位工程完工验收由______主持。下列选项正确的是()。
水电工程建设施工单位在近五年内工程发生()的,应视其整改情况决定投标资格取舍。在近一年内工程发生特大质量事故的,不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。
在渗流作用下,非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象;或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象,都称为()。
随机试题
以K-B法进行药物敏感试验时,常采用的接种方法为
下列哪种外阴疾病容易发生恶变
小动物接触易挥发液态化合物的急性毒性试验,最适宜采用的染毒方法是
患者,男,22岁。头痛,以前头部为主,疼痛阵作,痛如锥刺,每当受风或劳累时疼痛加重,舌苔薄,脉弦。治疗应首选
恒业公司因合同纠纷,向人民法院起诉同庆公司。恒业公司在起诉中声称,恒业公司与同庆公司于2002年5月签订的买卖合同是无效合同,同庆公司不能依据一份无效合同要求恒业公司履行合同义务。人民法院受理了此案件,并向被告方同庆公司送达应诉通知书。根据上述案情,请回答
房产图的测绘顺序为()。[2006年考题]
根据快感度,情绪被分为()。
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的规定,对个人出售自有住房并拟在现住房出售后1年内按市场价重新购房的纳税人,下列描述中,符合规定的有()。
甲乙丙三人一起参加了物理和化学两门考试。三个人中,只有一个在考试中发挥正常。考试前,甲说:如果我在考试中发挥不正常,我将不能通过物理考试。如果我在考试中发挥正常,我将能通过化学考试。乙说:如果我在考试中发挥不正常,我将不能通过化学考试。如果我在
某软件项目的活动图如下图所示,其中项点表示项目里程碑,连接顶点的边表示包含的活动,边上的数字表示活动的持续时间(天),则完成该项目的最少时间为(1)天。活动BD最多可以晚开始(2)天而不会影响整个项目的进度。(1)
最新回复
(
0
)