背景：某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理

admin2017-06-11 81

问题背景：
某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：
事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。
事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。
事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。
事件四：本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

问题：
事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理?为什么?分别判断施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立?并分别说明理由。

选项

答案施工单位不同意剥离检查不合理：理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》，无论监理是否进行验收，当其要求对已隐蔽工程重新检验时，承包人应按要求开孔或剥离，并在检验后覆盖或修复。施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立；理由：剥离检验结果不合格，则工期延误和费用损失均应由施工单位自行承担。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1r8w777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

地面水泥砂浆整体面层施工后，抗压强度应达到()MPa后，方准上人行走。

下列常用建筑工程装修墙面材料的燃烧性能为B2级的有()。

钢结构涂装工程施工中，下列关于防火涂料施工过程质量控制叙述的不正确的是()。

建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。

[背景资料]某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示:施工中发生了以下事件:事件一:A工作因设计变更停工10d。事件二:B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。事件三:E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。

某个投资方案贴现率为12％时，净现值为7．25，贴现率为14％时，净现值为一2．35，则该方案的内部报酬率为()

最常见的腹外疝是

女性，30岁，持续发热10天，体温呈稽留热。体检：精神萎靡，反应淡漠，体温39.5℃，心率76次分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm。WBC1.4×109/L，肥达反应O1:80(+)，H1:160(+)，ALT180U/L，总胆红素22.2mol/

将处方部分药材细粉与其余药料制得的稠膏经加工制成的中药片剂称为

刚性多层防水层施工前必须要进行基层处理，主要包括的工作环节是()。

计算该企业长期借款的资本成本需要考虑的因素有(　　)。该企业资产负债率为(　　)。

人民法院受理申请后，经审查认为债权债务关系明确、合法，应当在受理申请之日起()日内直接向债务人发出支付令。

课堂里某种占优势的态度与情感的综合表现被称为()。

下列说法不正确的是()。

行政组织的基本要素有很多，其中反映各级政府组织与机构赖以存在和活动的逻辑起点的是：

建筑工程管理与实务

二级建造师

地面水泥砂浆整体面层施工后，抗压强度应达到()MPa后，方准上人行走。

下列常用建筑工程装修墙面材料的燃烧性能为B2级的有()。

钢结构涂装工程施工中，下列关于防火涂料施工过程质量控制叙述的不正确的是()。

建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。

[背景资料]某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示:施工中发生了以下事件:事件一:A工作因设计变更停工10d。事件二:B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。事件三:E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。

某个投资方案贴现率为12％时，净现值为7．25，贴现率为14％时，净现值为一2．35，则该方案的内部报酬率为()

最常见的腹外疝是

女性，30岁，持续发热10天，体温呈稽留热。体检：精神萎靡，反应淡漠，体温39.5℃，心率76次分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm。WBC1.4×109/L，肥达反应O1:80(+)，H1:160(+)，ALT180U/L，总胆红素22.2mol/

将处方部分药材细粉与其余药料制得的稠膏经加工制成的中药片剂称为

刚性多层防水层施工前必须要进行基层处理，主要包括的工作环节是()。

计算该企业长期借款的资本成本需要考虑的因素有( )。该企业资产负债率为( )。

人民法院受理申请后，经审查认为债权债务关系明确、合法，应当在受理申请之日起()日内直接向债务人发出支付令。

课堂里某种占优势的态度与情感的综合表现被称为()。

下列说法不正确的是()。

行政组织的基本要素有很多，其中反映各级政府组织与机构赖以存在和活动的逻辑起点的是：

计算该企业长期借款的资本成本需要考虑的因素有(　　)。该企业资产负债率为(　　)。