首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某10 000t/d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ5
背景资料: 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某10 000t/d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ5
admin
2017-10-25
58
问题
背景资料:
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某10 000t/d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由总承包单位负责等。施工过程中发生下列事件:
事件一:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准,分包单位提出异议。
事件二:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件三:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件四:回转窑在筒体焊接后即由冷端(高端)开始进行砌筑。
问题:
事件三中,分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?
选项
答案
(1)分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。 (2)解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,而与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,而合同中规定电缆等主材由业主提供。工期拖延直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1sJw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
设备及管道绝热结构组成中的核心层是( )。
按规定,工程量清单应采用综合单价计价,其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的( )等所组成。
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务,合同工期为120天,合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计。该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组
机电安装工程施工中常用的焊接方法有哪些?管道设备防腐的种类有哪些?
指出该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处,并改正。对设备基础进行预压试验的作用是什么?
工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装经检查合格并签订()后,才可进行施工。按照基本建设施工程序,在工序间交接时,对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检查验收并办理()。
关于建筑电气工程使用特点的说法正确的有()。
施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥,请改正。
涡轮式流量变送器应()安装。
无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的( )偏位安装。
随机试题
气质是婴幼儿神经反应的特征。既涉及个人的先天特性,也受环境、人际关系、接受刺激和活动条件的影响。气质是()。
下列的统计值可以用来描述数据离散程度的是()
三部举按皆有力的脉是
关于急性乙醇中毒的解救方法,说法正确的有
项目档案验收不合格的项目( )。
下列各项中,属于作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关,根据利害关系人的请求或依据职权,可以撤销行政许可的有()。
Theprocessbymeansofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicpro
马克思主义中国化第二次历史性飞跃的理论成果是()
求方程组的通解.
Manyartistslateinthelastcenturywereinsearchofameanstoexpresstheirindividuality.Modemdancewasoneoftheways
最新回复
(
0
)