首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。
admin
2009-05-15
103
问题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m
3
,假设直接费单价为4.2元/m
2
,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m
3
的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:
1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日;
2.施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;
3.5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m
3
:
4.5月20~22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;
5.5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
[问题]
1.建筑公司对上述哪此事件可以向厂方要求工期索赔,哪些事件不可以要求工期索赔,并说
明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
选项
答案
1.事件1:索赔不成立。因该事件发生原因属承包商自身责任。 事件2:索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。 事件3:索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。 事件4:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。 事件5:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。 2.事件2:索赔工期为5天(5月15~19日)。 事件3:因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量为4500÷10=450m
3
,现增加工程量900m
3
,因此应增加工期为900÷450=2天。 事件4:索赔工期为3天(5月20~22日)。 事件5:索赔工期为1天(5月23日)。 共计索赔工期=5+2+3+1=11天 3.事件2:人工费=15×23=345元 (注:增加的人工费应按人工费单价计算。) 机械费=450×5=2250元 (注:机械窝工,其费用应按租赁费计算。) 管理费=345×30%=103.5元 (注:题目中条件为管理费为增加人工费的30%,与机械费等无关。) 事件2:可直接按土方开挖单价计算,即900×4.2×(1+20%)=4536元 (注:此处与按FIDIC条款计算不一样)。 事件4:费用索赔不成立,因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。 事件5:人工费=30×23=690元 机械费=450×1=450元 (注:不要忘记此时机械窝工1天。) 管理费=690×30%=207元 合计可索赔费用=345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1thu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料: 某二级公路全长28km,路面结构形式为:级配碎石底基层、水泥稳定碎石基层、C30水泥混凝土面层。该公路通车三年左右,全线较多路段的水泥混凝土路面均出现裂缝,裂缝以横向裂缝为主,部分水泥混凝土面板发生了断板现象。建设单位注意到,挖方路段比填方
饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时,应检验(),合格者方可使用。
背景材料:某施工单位承接了一段长30km的沥青混凝土路面施工,其中基层采用厂拌二灰稳定碎石,施工前选择了相应的施工机械并经计算确定了机械台数,施工工艺如下:其中部分路段采用两幅施工,纵缝采用斜缝连接;同日施工的两个工作段接缝处,要求前一段拌
背景材料: 某高速公路全长88km,双向6车道,路幅宽33.5m,设计车速100km/h,路面基层为水泥稳定碎石基层,根据工程实际情况及施工单位条件,施工单位采用了在中心站用厂拌设备进行集中拌和法施工,并采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。其施工
建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,()不得上岗作业。
桥墩施工时,如果设备或者模板数量有限时宜采用()。
背景材料: 某路桥公司承包了某高速公路标段路面工程的施工任务,在施工过程中,沥青混凝土摊铺机连续发生机械设备事故,导致该标段没有按合同规定的日期完成施工任务。 问题:承包工程后,应如何编制施工机械设备计划?
钻孔灌注桩适用于()等土层。
对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是()。
某多层旅游宾馆外墙玻璃幕墙,每层楼板与幕墙之间的空隙处采用100mm厚岩棉封堵,下面采用1.5mm厚镀锌钢板承托。承托板与幕墙结构之间采用硅酮耐候密封胶密封。岩棉紧贴幕墙玻璃,铺设饱满、密实。幕墙的防雷设施完成后,经电阻测试合格。项目部对防雷设施均来进行隐
随机试题
Ifyou(willbuy)oneboxatthe(regularprice),youwouldreceive(anotherone)atno(extra)cost.
陈某因涉嫌盗窃单位的电脑被公安机关拘传,下列说法中正确的是哪项?( )
受到行政处罚的当事人的权利不包括()。
依法设立的公司的成立日期为()。
某市人民法院对一起抢劫、杀人案进行审理后,判决主犯张某死刑并剥夺政治权利终身。从这一事例可看出()。①人民法院是国家的审判机关②人民法院是国家的法律监督机关③镇压敌人、惩罚犯罪是人民法院的任务之一④人民法院
生命周期消费假说与凯恩斯消费函数理论的区别在于:凯恩斯消费函数理论强调当前消费支出与当前收入的相互联系,而生命周期假说则强调当前消费支出与家庭整个一生的全部预期收入的相互关系。()
研究不同性别大学生生源地的人数分布是否存在显著差异,最适宜的统计方法是
中华人民共和国成立初期,面临着的困难和问题包括()
设随机变量X的概率密度函数为f(x)=(-∞<x<+∞),则其分布函数为()
A.complementaryB.constituteC.contrastD.crammedE.dramaticallyF.enlargingG.enteredH.extraI.
最新回复
(
0
)