某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式，订立了某机电安装工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变动情况．业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后1天罚款40

admin2009-04-15 39

问题某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式，订立了某机电安装工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变动情况．业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后1天罚款4000元。W工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划(如图1所示)，并得到业主的批准。

工程施工过程中发生如下事件：
事件一：因工程师提供的数据有误，导致在基坑土方开挖时，将地下电缆挖断，造成施工现场停电；使工作B和工作C的工效降低，作业时间分别拖延1天和2天，多用人工18个工日和11个工日(假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日)；B工作自有施工机械每天折旧费为615元，C工作自有施工机械每天折1日费为310元。
事件二：K工作中，原施工组织设计采用50吨轮胎式起重机(自有机械，设备折旧费为796元/天)，但开工前该设备恰好出现故障需要大修，且考虑到现场的实际情况，W公司外租一台120吨履带式起重机，租赁费为1000元/天，工期缩短1天。
事件三；因施工中意外发现一条地下管线，且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意，工作H的工程量增加20m³，该工作维持综合单价为95元/m³不变；工作G原有工程量为200m³，现工程量减少20m³，单价由78元/m³，调整为88元/m³。相应的工期没有变化。
事件四：I、J工作为钢筋混凝土项目，因在冬季施工，按照有关规范的规定，在混凝土浇注的过程中，采取了冬季施工措施，使这两项工作的作业时间均延长了2天，使用防冻剂等措施费分别为2000元、850元。
其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。

选项

答案事件一中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。事件二中，不可以提出工期和费用的补偿要求，因为施工中因为具体机械使用改变而产生的费用应由承包商自行承担。事件三中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。事件四中，不可以提出工期和费用的补偿要求，因为冬季施工是一个成熟的承包商所能预见的问题，应当在投标报价时即做充分的考虑。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1yzu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

在大体积混凝土结构中产生裂缝的主要原因是由于混凝土()不足。

按地形图比例尺分类，1：10000地形图属于()比例尺地形图。

根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》，工程蓄水验收应具备的基本条件是()。

在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件有()。

由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对()负责。

对项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行的评价称为()。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人受其自身施工设备和施工能力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由()承担。

与浅孔爆破法相比，深孔爆破法具有的特点有()。

碾压土石坝施工中，具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是()。

可以采用(　　)来测出变压器三组绕组的极性和连接组别。

甲市A区人民法院于2001年11月30日发出公告，内容为：公告3个月后若被申请人仍未出现或确知其生存下落，法院即可依法作出宣告被申请人死亡的判决。本案公告期间届满日期是哪一天?()

以下关于消费税销售额确认的说法中，不正确的是()。

物业管理的()，指的是摆脱了过去那种自建自管的分散管理体制，由多个产权单位、产权人通过业主大会选聘一家物业服务企业。

在做“学前一年教育纳入义务教育的条件保障研究”的调查研究时，研究者准备在某省调查，按发达城市、中等城市、乡村几个大类来按比例分配样本，各类别各占1／3。这个方法是

设(1)用变限积分表示满足上述初值问题的特解y(x)；(2)讨论是否存在，若存在，给出条件，若不存在，说明理由．

Studythefollowingsetofpicturescarefullyandwriteanessayinnolessthan120words.Youressaymustbewrittenclearlyo

在OSI模型中，N层提供的服务是(16)与对等层实体交换信息来实现的。

America’sInternetisfasterthaneverbefore,butpeoplestillcomplainabouttheirInternetbeingtooslow.NewYork’sAtt

机电工程管理与实务

一级建造师

在大体积混凝土结构中产生裂缝的主要原因是由于混凝土()不足。

按地形图比例尺分类，1：10000地形图属于()比例尺地形图。

根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》，工程蓄水验收应具备的基本条件是()。

在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件有()。

由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对()负责。

对项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行的评价称为()。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人受其自身施工设备和施工能力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由()承担。

与浅孔爆破法相比，深孔爆破法具有的特点有()。

碾压土石坝施工中，具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是()。

可以采用( )来测出变压器三组绕组的极性和连接组别。

甲市A区人民法院于2001年11月30日发出公告，内容为：公告3个月后若被申请人仍未出现或确知其生存下落，法院即可依法作出宣告被申请人死亡的判决。本案公告期间届满日期是哪一天?()

以下关于消费税销售额确认的说法中，不正确的是()。

物业管理的()，指的是摆脱了过去那种自建自管的分散管理体制，由多个产权单位、产权人通过业主大会选聘一家物业服务企业。

在做“学前一年教育纳入义务教育的条件保障研究”的调查研究时，研究者准备在某省调查，按发达城市、中等城市、乡村几个大类来按比例分配样本，各类别各占1／3。这个方法是

设(1)用变限积分表示满足上述初值问题的特解y(x)；(2)讨论是否存在，若存在，给出条件，若不存在，说明理由．

Studythefollowingsetofpicturescarefullyandwriteanessayinnolessthan120words.Youressaymustbewrittenclearlyo

在OSI模型中，N层提供的服务是(16)与对等层实体交换信息来实现的。

America’sInternetisfasterthaneverbefore,butpeoplestillcomplainabouttheirInternetbeingtooslow.NewYork’sAtt

可以采用(　　)来测出变压器三组绕组的极性和连接组别。