首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件: 事件1:工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了
背景: 某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件: 事件1:工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了
admin
2009-05-15
101
问题
背景:
某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件:
事件1:工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了要求。会后,项目监理机构起草了会议纪要,由总监理工程师签字后分发给有关单位;总监理工程师主持编制了监理规划,报送建设单位。
事件2:施工过程中,由于施工单位遗失工程某部位设计图纸,施工人员凭经验施工,现场监理员发现时,该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师,总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算,该部位结构能够满足安全和使用功能的要求,设计单位电话告知建设单位,可以不作处理。
事件3:由于事件2的发生,项目监理机构认为施工单位未按图施工,该部位工程不予计量;施工单位认为停工造成了工期拖延,向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4:主体结构施工时,由于发生不可抗力事件,造成施工现场用于工程的材料损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5:施工单位为了确保安装质量,在施工组织设计原定检测计划的基础上,又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时,施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用,但被总监理工程师拒绝。
问题:
指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。
2.指出事件2中的不妥之处,写出正确做法。该部位结构是否可以验收?为什么?
3.事件3中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确?说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请?为什么?
4.事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?为什么.?
5.事件5中总监理工程师的做法是否正确?为什么?
选项
答案
问题1 (1)不妥之处:总监理工程师主持召开第一次工地会议;正确做法:应由建设单位主持。 (2)不妥之处:总监理工程师宣布授权;正确做法:应由建设单位宣布。 (3)不妥之处:会议纪要直接分发给有关单位;正确做法:各方会签后分发。 (4)不妥之处:会后编制和报送监理规划;正确做法:应在第一次工地会议前编制和报送。 问题2 (1)不妥之处:施工人员不按图施工,而是凭经验施工;正确做法:必须按图施工。 (2)不妥之处:监理员向总监理工程师汇报;正确做法:应向专业监理工程师汇报。 (3)不妥之处:设计单位电话告知建设单位;正确做法:应以书面形式告知。 (4)可以。理由:该部位结构能够满足安全和使用功能的要求。 问题3 (1)不正确。理由:设计单位核算后认为结构能够满足安全和使用功能的要求,该部位可以进行验收,给予计量。 (2)不应批准。理由:停工是由于施工单位不按图施工造成的。 问题4 (1)工期索赔成立。理由:不可抗力导致工期延误可给予延期。 (2)费用索赔成立。理由:不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏所造成的损失由建设单位承担。 问题5 正确。理由:施工单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/20v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于分部分项工程量清单中项目名称的说法,正确的是()。
某工程项目建设其他费用不包括()。
在施工过程中,当分部工程达到验收条件时,应由()组织验收。
对于承包单位提供的技术修改要求,经各方同意签字后,由()组织实施。
在正常使用条件下,工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
积极主动地进行工程质量控制,事先对影响质量的各种因素加以控制,不能消极被动地等出现质量问题再进行处理,体现了工程质量控制()的原则。
在建设项目可行性研究阶段,通过多方案比较从中选择出最佳建设方案,以作为()的依据。
在工程项目网络计划中,关键线路是指()。
根据《标准施工招标文件》,下列情形中,承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。
设备工程投资管理的主体是( )。
随机试题
导致黄药子具有明确肝毒性的化学成分是()
甲股份有限公司发行股票公告的招股说明书中遗漏了拖欠其巨额债务的乙公司宣告破产致使该巨额债务无法收回的内容;丙证券公司以包销的方式为甲公司发售股票,该股票上市后不久,有关媒体披露乙公司上述情况,致使甲公司的股票行情大跌,投资者遭受了损失。投资者的这些损失应当
在适用下列各种审判程序进行审理时,人民法院不能进行调解的是:()
由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出称为()。
下列项目中,可能引起企业留存收益总额发生增加变动的有()。
有学者认为:“长期以来,军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物,即第一执政当作偶像来崇拜。”这里说的“第一执政”指的是()。
声音的音调、响度分别与其频率、振幅成正比。下图是甲、乙、丙三人的声音在示波器上相同量纲下显示的波形。据此,下列说法错误的是:
根据艾宾浩斯遗忘曲线,下列选项正确的有()。
下列关于中国地理常识的说法,正确的是()。
EveryyearmillionsofcandidatesattendtheNationalCivilServantExam,someofwhomevenregarditastheirlifelongcareeri
最新回复
(
0
)