首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有( )。【2013年真题】
下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有( )。【2013年真题】
admin
2017-09-05
57
问题
下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有( )。【2013年真题】
选项
A、监理人发出错误指令
B、监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格
C、承包人的设备故障
D、发包人提供工程设备不合格
E、异常恶劣的气候条件
答案
A,D,E
解析
选项A，可以进行工期和费用索赔；选项B，不可以进行索赔；选项C，不可以进行索赔；选项D，可以进行工期、费用和利润索赔；选项E，只可以进行工期索赔。注意题干是“可以”获得工期补偿的，所以涉及工期的都可以选。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/239w777K
本试题收录于：
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
碾压混凝土的主要特点是()。【2006年真题】
混凝土的整体均匀性，主要取决于混凝土拌和物的()。【2009年真题】
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有()。【2013年真题】
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有()
关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有()。【2014年真题】
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008附录A，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是()。【2012年真题】
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线长为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1：0．33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为()。【20
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584—2013规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。【2014年真题】
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，半地下室车库建筑面积的计算，正确的是()。【2010年真题】
随机试题
Thereasonswhytherhythmhasbeendisturbedaremanyandtheyrangefromdrugsthatarebeingtakentotreataseparatemedica
A．痰浊阻肺证B．肺肾气虚证C．脾肾阳虚证D．痰蒙神窍证E．阳微欲脱证肺心病患者，近日病情突然加重，症见：喘逆剧甚，张口抬肩，鼻翼扇动，面色苍白，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，面色紫暗，舌紫暗，脉微欲绝。其中医证型是
[2008年第67题]如图5．4—3所示，左端固定的直杆受扭转力偶作用，在截面1—1和2—2处的扭矩为()。
在财务评价基础上调整编制国民经济评价报表时,具体的主要调整内容包括哪些?
银行账户中的项目通常按()计价。
下列关于企业价值评估的表述中，不正确的是()。
(2015年)A公司因拖欠B公司债务被诉至人民法院并败诉，判决生效后，经人民法院强制执行，A公司仍无法完全清偿B公司债务。A公司的债权人C公司知悉该情况后，于2014年7月30日向人民法院提出对A公司的破产申请，A公司提出异议：第一，A公司账面资产仍大于
结合材料回答问题：十八大报告指出，以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体，带领全党全国各族人民完成了新民主主义革命，进行了社会主义改造，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础；并对建设社会主义进行了初步探索，为新的历史时期开创中国
设f(x)=，求常数a与b的值，使f(x)在(一∞，+∞)上处处连续．
Ⅰ.Urbanproblems1)problemstobothdevelopedanddevelopingcountries,like【1】______etc.2)problemspeculiar
最新回复
(
0
)
