首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设上程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设上程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位
admin
2009-05-19
62
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设上程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表4-3中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10 000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20 000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86个工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,需进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18 000元,措施费增加2 000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.工程师对施工索赔的审核批准如下: 事件一:不应该批准。 这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件二:不应该批准。 施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件三:应该批准。 这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件四:应该批准。 这是由于建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件五:应该批准。 这是由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则为: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款。 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价。 3.(1)造价工程师应批准的索赔金额为: 事件三:返工费用:20 000元。 事件四:机械台班费:(1 060×60%+318×40%+458×50%)×5=4 961(元)。 人工费:86×18=1 548(元)。 事件五:应给施工单位如下补偿; 直接费:18 000+2 000=30 000(元)。 间接费:20 000×10%=2 000(元)。 利润:(20000+2 000)×5%=1100(元)。 税金:(20000+2000+1 100)×3.41%=787.71(元)。 应补偿:20000+2000+1100+787.71=23 887.71(元)。 或:(18000+2000)×(1+10%)×(1+5%)×(1+3.41%)=23887.71(元)(或23888元)。 合计:20 000+4 961+1 548+23 887.71=50 396.71(元)。 (2)造价工程师应批准的工程延期为: 事件三:8天。 事件四:5天。 合计:13天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/23M5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
土地使用权划拨适用于()。①国家机关;②军事用途;③城市基础设施;④公益事业⑤能源开发
当事人要求听证的,在举行听证时()。
下列选项中,关于《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003)主要内容的说法正确的是()
()由国务院城市规划行政主管部门报国务院审批。
行政相对方由于违法而受到行政主管部门查处,但对处罚不服,行政相对方在接到行政主管部门行政处罚通知()天之内应向有关部门提出行政复议申请。
老年人居住建筑不应低于冬至日日照()的标准。
下列选项中()可以确定军事禁区管理单位的范围。
下列关于《行政诉讼法》基本规定的说法中,正确的是()①当事人在行政诉讼中的法律地位人人平等;②人民法院依法对行政案件独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉;③人民法院审理行政案件,对具体行政行为是否合法进行审查;④人民法院审理行政
对行政检查阐述错误的是()。
规划管理调控作用体现在()方面。
随机试题
需要运用资产评估报告书的政府管理部门有
A.药品生产、经营企业B.医疗预防保健机构C.上市药品D.可疑不良反应E.新的药品不良反应
患者,男性,20岁。托举重物时发生自发性气胸,急诊行胸腔闭式引流术。以下关于胸腔闭式引流护理的护理措施,不正确的是
甲公司向乙公司出口一批货物,由丙公司承运,投保了中国人民保险公司的平安险。在装运港装卸时,一包货物落入海中。海运途中,因船长过失触礁造成货物部分损失。货物最后延迟到达目的港。依《海牙规则》及国际海洋运输保险实践,关于相关损失的赔偿,下列哪些选项是正确的?(
纳税人自一般纳税人生效之日起,按照增值税一般计税方法计算应纳税额,该生效之日包括()。
下列关于固定制造费用差异的表述中,正确的有()。
遇到陌生人时,学前儿童感到难为情,表情、态度极为不自然,在众人面前不敢说话的一种行为现象是()。
审判人员对被拘传的人,应当在拘传后的24小时以内讯问完毕。()
什么叫直觉决策?管理者可以凭借哪五种直觉来帮助进行决策?
为了研究儿童看电视与其阅读技能发展的关系,某心理学家分别以6、7、8、9岁四组儿童为研究对象,考察了他们6个月看电视的平均时间。随后,心理学家让这些儿童参加了相同的阅读速度和阅读理解测试,积差相关结果如下表所示:从表中的数据能得到的倾向性结论是(
最新回复
(
0
)